Резолютивная часть решения от 9 июля 2020 г. по делу № А64-9154/2019

37/2020-38324(1)

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г.Тамбов ул.Пензенская, 67/12 http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А64-9154/2020
09 июля 2020 г.
г.Тамбов


Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи А.В. Истомина

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Комаровой А.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании

первоначальные исковые требования Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Тамбовавтодор», г. Тамбов (ОГРН <***>,

ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Третий Рим», г. Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 17 740,08 руб.

встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Третий Рим» к Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению «Тамбовавтодор» о взыскании 35 583,83 руб.

Руководствуясь ст.ст. 110, 112, 150, 167, 169, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

СУД РЕШИЛ:

1. Исковые требования Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Тамбовавтодор» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Третий Рим», г. Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Тамбовавтодор», г. Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за нарушение сроков исполнения обязательство по государственному контракту № 0164200003018003123_269530 на выполнение работ по ремонту наружного освещения участка автомобильной дороги «Тамбов-Шацк» км 3+400-км9+100 от 17.12.2018 в размере 17 740,08 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.

2. Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Третий Рим» к Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению «Тамбовавтодор» удовлетворить.

Взыскать с Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Тамбовавтодор», г. Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Третий Рим», г. Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за нарушение сроков оплаты выполненных по государственному контракту № 0164200003018003123_269530 работ по ремонту наружного освещения участка автомобильной дороги «Тамбов-Шацк» км 3+400-

09 июля 2020 года

км9+100 от 17.12.2018 в размере 35 538,83 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.

3. Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований.

Взыскать с Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Тамбовавтодор», г. Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Третий Рим», г. Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность в размере 17 798,75 руб.

Обществу с ограниченной ответственностью «Третий Рим» выдать исполнительный лист и справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 235 руб., уплаченной по платежному поручению № 6 от 10.01.2020, после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства через Арбитражный суд Тамбовской области в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (394006, <...>).

Судья А.В. Истомин

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.11.2019 9:52:48

Кому выдана Истомин Алексей Владимирович