Резолютивная часть решения от 18 декабря 2018 г. по делу № А76-34866/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-34866/2018
г. Челябинск
18 декабря 2018 года
Судья Арбитражного суда Челябинской области Тиунова Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Абдуллиной Л.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

Администрации Южноуральского городского округа, ОГРН <***>, г. Южноуральск к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное транспортное предприятие Союз», ОГРН <***>, г. Копейск взыскании неустойки в размере 4 033 710 руб. 05 коп., штрафа в размере 924 276 руб. 51 коп., об обязании выполнить работы в соответствии с контрактом,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО1, действующая на основании доверенности от 22.10.2018, личность удостоверена паспортом,

от ответчика: ФИО2, действующая на основании доверенности от 10.01.2018, личность удостоверена паспортом,

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Администрации Южноуральского городского округа, ОГРН <***>, удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительное транспортное предприятие Союз», ОГРН 1047405501230, г.Копейск в пользу Администрации Южноуральского городского округа, ОГРН 1027401402401, г. Южноуральск неустойку в общей сумме 2 016 855 рублей 02 коп., штраф в сумме 924 276 рублей 51 коп..

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Строительное транспортное предприятие Союз», ОГРН <***>, г.Копейск выполнить работы по строительству спортивной площадки, расположенной объекте, по адресу: <...>, в соответствии с муниципальным контрактом № 01693000092160002620069543-02 от 02.11.2016 и локальной сметой к нему, заключенным с Администрацией Южноуральского городского округа, ОГРН <***>, г. Южноуральск.

В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительное транспортное предприятие Союз», ОГРН <***>, г.Копейск в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 53 790 рублей.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья Т.В. Тиунова

Примечание: при переписке обязательно ссылайтесь на номер дела.

Кабинет информационно-справочной службы № 103, телефон <***>, факс <***>, е-mail: chel@chel.arbitr.ru.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела в первой инстанции можно получить на Интернет - сайте Арбитражного суда Челябинской области: , а также на Интернет – сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://HYPERLINK "http://kad.arbitr.ru/"kad.arbitr.ru.