Решение от 14 февраля 2019 г. по делу № А79-9071/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-9071/2018
г. Чебоксары
14 февраля 2019 года
Резолютивная часть решения вынесена 13.02.2019

Полный текст решения изготовлен 14.02.2019

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Манеевой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Салеевой Л.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании

дело по иску

государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (ОГРН <***>, ИНН <***>, Россия 428017, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. Урукова, д. 16)

к обществу с ограниченной ответственностью «Управление ЖКХ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, Россия 429826, г. Алатырь, Чувашская Республика, микрорайон Стрелка, д. 25, пом. 7)

о взыскании 242 025 руб. 55 коп.,

3 е лицо - временный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Управление ЖКХ» ФИО1.

при участии от истца ФИО2 - доверенность № 1 от 09.01.2019 (сроком действия 31.12.2019),

установил:

государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (ОГРН <***>, ИНН <***> , далее ГУП «Чувашгаз», истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Управление ЖКХ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, далее ООО «Управление ЖКХ», ответчик ) о взыскании долга 242 025 руб. 55 коп. долга за горячее водоснабжение в мае 2018 года.

Доводы мотивированы положениями статей 309, 310, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Определением суда от 17.08.2018 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ). Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов.

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд пришел к выводу о том, что имеется основание для рассмотрения дела по общим правилам искового производства, предусмотренное частью 5 статьи 227 АПК РФ.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд в соответствии с частью 5 статьи 227 АПК РФ счел необходимым перейти к рассмотрению дела по общим правилам искового производства (по правилам административного судопроизводства).

В судебном заседании представитель истца требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении, а также дополнительных письменных пояснениях от 27.11.2018, 13.02.2019. Подтвердил, что с юридическими лицами по дому М.Горького д. 136 г. Алатырь заключены отдельные договора от 21.04.2017, подача горячей воды и оплата поданного ресурса производятся данными юридическим лицами самостоятельно в расчетах к ответчику данные суммы исключены и не предъявляются.

Представитель ответчика не явился, ранее отзывом от 30.08.2018 № 1328 требования признал частично в сумме 23 912 руб. 67 коп.. Отзывом № 1 от 09.01.2019 указал об отсутствии задолженности в полном объеме.

3- е лицо отзыва по делу не представило.

Ответчик представителя в заседание суда не направил, о причинах неявки не известил, отзыв не представил. О времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, соответствующее уведомление в материалах дела имеется.

В соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Дальнейшее извещение сторон о назначенных судебных заседаниях осуществляется через публикацию судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с пунктом 16 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» если суд располагает сведениями о том, что лицам, указанным в части 2.1 статьи 113 ГПК РФ, части 1 статьи 121 АПК РФ, части 8 статьи 96 КАС РФ, известно о начавшемся процессе, то такие лица могут извещаться судом о времени и месте судебного заседания или совершения отдельных процессуальных действий, в том числе в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в сети «Интернет».

Суд в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации размещал информацию о совершении процессуальных действий по делу на сайте Арбитражного суда Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.chuvashia.arbitr.ru, и на сайте www.arbitr.ru в разделе «Картотека арбитражных дел».

В силу положений статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Дело в соответствии со статьями 121, 123, 137, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц.

Изучив материалы дела, суд установил.

01.07.2017 между ГУП»Чувашгаз» (организация, осуществляющая горячее водоснабжение) и ООО «Управление ЖКХ» (исполнитель) был заключен договор за №20-2017/ГВС согласно которому организация, осуществляющая горячее водоснабжение, обязуется подавать исполнителю через присоединенную водопроводную сеть горячую воду установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, определенным договором, а исполнитель обязался оплачивать принятую горячую воду и соблюдать предусмотренный договором режим потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей горячего водоснабжения и исправность общедомовых приборов учета (узлов учета) и оборудования, связанного с потреблением горячей воды -пункт 1.2 договора.

В силу пункта 5.2. расчетным периодом по настоящему договору принимается 1 календарный месяц.

В соответствии с пунктом 5.3. договора ответчик оплачивает полученную горячую воду в объеме потребленной горячей воды до 15-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании счетов-фактур, выставленных на основании актов, Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, с учетом требований к периодичности перечисления денежных средств, установленных в Постановлении 253. В случае, если 15 число месяца выпадает на нерабочий (выходной и (или) праздничный) день, окончательная плата за поставленную горячую воду осуществляется в рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Организации, осуществляющей горячее водоснабжение.

Истец произвел поставку коммунального ресурса в мае 2018 согласно акту от 31.05.2018 № 1190 (л.д.13), который был направлен в адрес ГУП «Управление ЖКХ» (л.д. 14) 08.06.2018. Возражений относительно объема, качества и сроков поставки горячей воды в адрес ГУП»Чувашгаз» направлено не было и иное из материалов дела не следует.

Претензия от 19.06.2018 оставлена без внимания, что стало основанием для предъявления настоящего иска.

Так, истце просит взыскать с ООО «Управление ЖКХ» задолженность за поставленное горячее водоснабжение а мае 2018 года в сумме 239 421 руб. 84 коп..

В силу пункта 1 статьи 539 Кодекса по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим её потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Согласно статье 544 названного Кодекса оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учёта энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчётов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

В соответствии со статьями 309 и 310 Кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что требования истца в части задолженности подлежат удовлетворению в заявленном истцом размере как подтвержденные материалами дела, обоснованные нормами материального права.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки в сумме 28 395 руб. 33 коп..

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой. При этом согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки.

В соответствии с пунктом 6.4 статьи 13 Закона «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ управляющие организации, приобретающие горячую, питьевую и (или) техническую воду для целей предоставления коммунальных услуг, теплоснабжающие организации (единые теплоснабжающие организации) в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты горячей, питьевой и (или) технической воды уплачивают организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение шестидесяти календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения шестидесяти календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в шестидесятидневный срок оплата не произведена. Начиная с шестьдесят первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена, пени уплачиваются в размере одной стосемидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

При таких обстоятельствах и данное требования подлежит удовлетворению в заявленной истцом сумме.

Возражения ответчика о том, что оплата имела в большем размере, чем заявляет истец, документально не подтверждены.

Так, согласно пункту 5.6 договора от 01.07.2017 №20-2017/ГВС сторонами согласовано, что при возникновении у исполнителя неоплаченной задолженности за поставленную тепловую энергию, все поступающие платежи зачисляются в погашение этой задолженности до ее полного погашения.

Представленные в дело документы подтверждают факт наличия долга и по ранее возникшим периодам.

Согласно части 1 статьи 65, части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Факт распределения сумм платежей и зачет в счет задолженности за предыдущие периоды установлен решениями Арбитражного суда Чувашской Республики по арбитражным делам №№ А79-6035/2017, А79-11778/2017, а также А79-5832/2018..

Заявленные ГУП «Чувашгаз» требования являются текущими, поскольку обязательства по оплате горячей воды возникли после возбуждения дела о банкротстве в отношении ООО «Управление ЖКХ», пени начислены на задолженность за май 2018 года.

Так, судом установлено, что определением суда от 02.03.2018 по делу №А79-960/2018 принято к производству заявление муниципального унитарного предприятия «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей», г. Алатырь о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Управление ЖКХ».

Определением суда от 20.06.2018 по делу №А79-960/2018 в отношении ООО «Управление ЖКХ» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден ФИО1

В пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 года № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве» разъяснено, что силу абзаца второго пункта 1 статьи 5 Закона о банкротстве возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими.

Судебные расходы суд распределяет в порядке положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управление ЖКХ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (ОГРН <***>, ИНН <***>) сумму основного долга за поставленную горячую воду в мае 2018 года в сумме 239`421 (Двести тридцать девять тысяч четыреста двадцать один) руб. 84 коп, пени в сумме 28`395 (Двадцать восемь тысяч триста девяносто пять) 33 коп. за период с 16.06.2018 по 13.02.2019, а также 7`841 (Семь тысяч восемьсот сорок один) в возмещение понесенных истцов расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

О.В. Манеева