Резолютивная часть решения от 20 февраля 2023 г. по делу № А47-3660/2022

34/2023-35975(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-3660/2022
г. Оренбург
20 февраля 2023 года
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Сердюк Т.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Предприятие Строймех" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания Вектор" (ОГРН <***>,ИНН <***>)

о взыскании задолженности по договору субподряда № 295/21 от 31.05.2021 в размере 5 661 162,69 руб., а также возмещении расходов по госпошлине,

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "СЗ МегаполисСтрой", г. Оренбург (ОГРН <***>, ИНН <***>),

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Вектор» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Предприятие Строймех" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании пени за нарушение срока выполнения работ за период с 01.08.2021 г. по 30.11.2021 г. в размере 1 220 000 руб., 177 710,00 руб. убытков, 31 831,00 руб. расходов по госпошлине

Руководствуясь статьями 110, 159, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

Ходатайство общества с ограниченной ответственностью "Предприятие Строймех" об оставлении встречного иска без рассмотрения отклонить.


Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Предприятие Строймех" удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания Вектор" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Предприятие Строймех" основной долг по договору- 5 661 162,69 руб., 51306,00 руб. расходов по госпошлине.

Встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Вектор» (ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Предприятие Строймех" в пользу общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Вектор» 1 220 000 руб. пени за нарушение срока выполнения работ за период с 01.08.2021 г. по 30.11.2021 г., 23547,00 руб. расходов по госпошлине. В удовлетворении встречного иска в оставшейся части отказать.

Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований, в результате которого окончательно взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания Вектор" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Предприятие Строймех" 4 468 921,69 руб.

Исполнительный лист выдать истцу, в порядке статей 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, после вступления решения в законную силу, по его ходатайству.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Предприятие Строймех" из федерального бюджет 3 443,00 рублей излишне уплаченной госпошлины, выдав справку.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания Вектор" " из федерального бюджет 1770,00 рублей излишне уплаченной госпошлины, выдав справку.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объёме) через Арбитражный суд Оренбургской области.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://www.18aac.arbitr.ru.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.


По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья Т.В. Сердюк

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 29.12.2021 7:21:32 Кому выдана Сердюк Татьяна Владимировна