Постановление от 28 ноября 2023 г. по делу № А40-50898/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А40-50898/2023
28 ноября 2023 года
город Москва


Резолютивная часть постановления объявлена 21 ноября 2023 года

Постановление в полном объеме изготовлено 28 ноября 2023 года

Арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Дзюбы Д.И.,

судей Бочаровой Н.Н., Немтиновой Е.В.,

при участии в заседании:

от истца: ФИО1 по дов. от 09.01.2023

от ответчика: не явка,

рассмотрев 21 ноября 2023 года в судебном заседании кассационную жалобу

ООО «Эксперт-Проект»

на решение от 07.06.2023

Арбитражного суда города Москвы,

на постановление от 11.08.2023

Девятого арбитражного апелляционного суда,

в деле по иску ООО «Эксперт-Проект»

к ООО «Параметр»

о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Эксперт-Проект» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «Параметр» (далее – ответчик) о взыскании пени в размере 2 533 932,92 руб. (с учетом принятых судом уточнений требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.06.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2023, заявленные требования удовлетворены частично, с ООО «Параметр» в пользу ООО «Эксперт-Проект» взысканы пени в размере 500 000 руб. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано. Также судом разрешен вопрос распределения расходов по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятыми по делу решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, ООО «Эксперт-Проект» обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить состоявшиеся по делу судебные акты судов первой и апелляционной инстанции, направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд.

Заявитель жалобы указывает на то, что судами первой и апелляционной инстанций нарушены нормы материального и процессуального права, ссылается на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным в дело доказательствам.

Представитель истца в заседании суда кассационной инстанции поддержал доводы и требования кассационной жалобы.

В судебное заседание суда кассационной инстанции ответчик не явился, заявлений об участии в онлайн-заседании с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания) не направлял, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, информация о процессе своевременно размещена в Картотеке арбитражных дел в сети Интернет, в связи с чем дело рассмотрено в его отсутствие в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав представителя истца, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права, а также соответствие выводов судов установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, между ООО «Параметр» (заказчик, ответчик) и ООО «Эксперт-Проект» (подрядчик, истец) заключен договор подряда № ЭП 100421 от 04.10.2021 (далее - договор) на поставку материалов, выполнение работ по монтажу оборудования для строительства объекта.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.02.2023 по делу № А40-146018/2022 судом частично удовлетворены исковые требования ООО «Эксперт-Проект» к ООО «Параметр», а именно взысканы задолженность в размере 3 839 520 руб., пени в размере 812 255 руб. 77 коп., в удовлетворении остальной части требований судом отказано. При этом, судом было установлено, что подрядчик свои обязательства по выполнению работ исполнил, однако заказчик свое обязательство по оплате не исполнил, таким образом, факт ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств установлен решением суда, которое вступило в законную силу.

Также истцом указано, что в рамках дела № А40-146018/2022 судом была взыскана с заказчика в пользу подрядчика неустойка за период с 20.07.2021 по 31.03.2022 в размере 812 255 руб. 77 коп.

Истец в соответствии с пунктом 9.3 договора за просрочку оплаты начислил ответчику пени за период с 24.06.2022 по 24.04.2023 в размере 2 533 932,92 руб.

При рассмотрении дела, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями статей 309, 310, 329, 330, 333, 702, 708, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» (далее – Постановление № 497), пришли к правомерным выводам о том, что заявленные требования истца являются частично обоснованными.

Представленный истцом расчет пеней был проверен судом первой инстанции и скорректирован, в том числе с учетом применения моратория, введенного Постановлением № 497, а также статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, о чем было заявлено ответчиком, в связи с чем размер подлежащих взысканию пеней снижен до 500 000 руб., с чем правомерно согласился суд апелляционной инстанции.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные сторонами доказательства, суды обеих инстанций пришли к правомерному выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований.

Довод истца о необоснованном снижении судом первой инстанции размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации правомерно отклонен апелляционным судом, поскольку судом установлено, что заявленная сумма неустойки являлась несоразмерной последствиям нарушения обязательства.

В связи с изложенным, суд кассационной инстанции считает частичное удовлетворение заявленных требований по вышеуказанным мотивам соответствующим требованиям закона, имеющимся в деле доказательствам и фактическим обстоятельствам дела, установленным судами с соблюдением требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, судами первой и апелляционной инстанций полно и всесторонне исследованы обстоятельства дела, оценены доводы и возражения сторон и имеющиеся в деле доказательства, выводы судов, содержащиеся в решении и постановлении, соответствуют установленным судами фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, судами правильно применены нормы материального и процессуального права.

Доводы кассационной жалобы о неправильном применении судами норм материального и процессуального права подлежат отклонению, как основанные на неверном их толковании и понимании заявителем.

По существу доводы кассационной жалобы, в том числе о необоснованном применении судом первой инстанции статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, направлены на переоценку имеющихся в материалах дела доказательств и изложенных выше обстоятельств, установленных судами, что не входит в круг полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, установленных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем они не могут быть положены в основание отмены судебных актов судом кассационной инстанции.

Иная оценка заявителем кассационной жалобы установленных судами фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

Предусмотренных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены обжалуемых в кассационном порядке судебных актов не имеется, в связи с чем кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 284 – 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 07.06.2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2023 по делу № А40-50898/2023 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Председательствующий-судьяД.И. Дзюба

Судьи:Н.Н. Бочарова

Е.В. Немтинова