Резолютивная часть решения от 17 апреля 2025 г. по делу № А74-1194/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

18 апреля 2025 года Дело № А74-1194/2025

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи П.В. Лобынцева, рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 159-Абакан» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 230 236 руб. 21 коп. неустойки за период с 16.11.2024 по 10.01.2025, исчисленной за просрочку исполнения муниципального контракта от 27.08.2024 № 75А/24с.

Руководствуясь статьями 102, 110, 170, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Исковые требования удовлетворить:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 159-Абакан» в пользу муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» 230 236 руб. 21 коп. неустойки за период с 16.11.2024 по 10.01.2025, исчисленной за просрочку исполнения муниципального контракта от 27.08.2024 № 75А/24сэ

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 159-Абакан» в доход федерального бюджета 16 512 руб. государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий

арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его

принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в

полном объёме. Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья П.В. Лобынцев

Данные, необходимые для идентификации: