СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 30 июля 2019 г. по делу № А02-136/2019

Арбитражный суд Республики Алтай (АС Республики Алтай) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

100115_293153

Арбитражный суд Республики Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-136/2019
город Горно-Алтайск
30 июля 2019 года
Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Окуневой И. В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ЭкспертПроект" (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Дзержинского, д. 179, кв. 21, г. Абакан, <...>) к муниципальному учреждению "Управление капитального строительства города Горно- Алтайска" (ОГРН <***>, ИНН <***>, пр-кт Коммунистический, д. 47, г. Горно-Алтайск, <...>) и муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Строителей, 3/1, г. Горно-Алтайск) о взыскании неустойки и процентов в сумме 42 616 руб. 71 коп.,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

полностью удовлетворить исковые требования.

Взыскать с муниципального учреждения «Управление капитального строительства города Горно-Алтайска» (ОГРН <***>, ИНН <***>, пр. Коммунистический, д. 47, г. Горно-Алтайск, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭкспертПроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Дзержинского, д. 179, кв. 21, г. Абакан, <...>) 22 927 руб. 84 коп. неустойки, 1 654 руб. 35 коп. расходов на уплату государственной пошлины.

Взыскать с муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (ОГРН <***>,

ИНН 0411014585, ул. Строителей, 3/1, г. Горно-Алтайск) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭкспертПроект» (ОГРН 1111901002982, ИНН 1901102761, ул. Дзержинского, д. 179, кв. 21, г. Абакан, Республика Хакасия, 655004) 19 688 руб. 87 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 1 420 руб. 65 коп. расходов на уплату государственной пошлины.

Взыскать с муниципального учреждения «Управление капитального строительства города Горно-Алтайска» (ОГРН <***>, ИНН <***>, пр. Коммунистический, д. 47, г. Горно-Алтайск, <...>) в доход федерального бюджета 346 руб. государственной пошлины.

Взыскать с муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Строителей, 3/1, г. Горно-Алтайск) в доход федерального бюджета 579 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня изготовления полного текста решения в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.

Судья И.В. Окунева