Решение от 12 января 2026 г. АС Чувашской Республики

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, <...> http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-6397/2025
г. Чебоксары
13 января 2026 года
Резолютивная часть решения объявлена 18.12.2025.

Полный текст решения изготовлен 13.01.2026.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Борисова Д.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Галкиным Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

казенного учреждения Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (428003, Чувашская Республика - Чувашия, <...>, помещ. 1, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Стройкрафт" (109428, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, ул. Михайлова, д. 30а, к. 2, кв. 445, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о признании решения незаконным,

при участии:

от истца – ФИО1 по доверенности от 09.04.2025 № 01-12/24 сроком действия по 31.12.2025,

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 14.04.2025,

установил:

казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее – истец, учреждение, КУ ЧР Служба единого заказчика) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Стройкрафт" (далее – ответчик, общество, ООО "Стройкрафт") о признании решения ООО "Стройкрафт" об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 20.01.2025 № 378 на выполнение работ по строительству капительного строительства "Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад" (второй этап), выраженное в решении от 16.06.2025 № 326 об одностороннем отказе от исполнения контракта, незаконным.

В судебном заседании на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации были объявлены перерывы с 30.10.2025 до 13 часов 00 минут 13.11.2025, с 13.11.2025 до 15 часов 45 минут 27.11.2025, с 27.11.2025 до 14 часов 45 минут 09.12.2025, с 09.12.2025 до 09 часов 20 минут 18.12.2025.

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении и дополнительных пояснениях.

Представитель ответчика иск не признал, поддержал доводы, изложенные в отзыве.

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

По итогам открытого конкурса в электронной форме (извещение № 0815500000524012730) между КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик) и ООО "Стройкрафт" (подрядчик) заключен государственный контракт № 378 от 20.01.2025 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад" (второй этап) (далее - контракт).

Согласно пункту 1.1 контракта подрядчик в установленный контрактом срок обязуется выполнить работы по строительству объекта капитального строительства: "Строительство набережной р. Волги с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад" (второй этап), в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение № 1 к контракту), сметой контракта (приложение № 2 к контракту), графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 3 к контракту), проектной документацией, строительными нормами, правилами и сдать объект готовый к эксплуатации заказчику. Заказчик передает подрядчику, а подрядчик принимает утвержденную заказчиком проектную документацию на весь объект или на определенные этапы работ, в течение 15 рабочих дней с даты подписания контракта по акту.

Пунктами 1.4, 1.5 контракта установлен срок выполнения работ по контракту с даты заключения контракта по 30.09.2026. Сроки выполнения отдельных этапов определяются в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 3 к контракту). Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 05.11.2026 (приложение № 5 контракта).

Цена контракта составляет 378 767 300 руб., с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов (пункт 2.1. контракта).

В соответствии с пунктами 3.1.1, 3.1.2 контракта подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по строительству объекта капитального строительства: "Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад" (второй этап), в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта: проектная документация, иные документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта.

Согласно пункту 3.1.59 контракта подрядчик обязан приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом, только после получения разрешения на строительство, в случае если законодательством предусмотрено его получение.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (пункт 11.8 контракта).

В пункте 11.15 контракта предусмотрено право подрядчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексов Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Из пункта 4.2.10 контракта следует, что заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом о контрактной системе и контрактом.

Общество приняло решение от 16.06.2025 № 326 об одностороннем расторжении контракта на основании статьи 95 (части 8, 9) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ) по причине невозможности выполнить работы подрядчиком в связи с неисполнением обязательств со стороны заказчика.

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено 16.06.2025 в Единой информационной системе.

Возражения учреждения от 23.06.2025 № 01-06/3850 на решение об одностороннем отказе от исполнения контракта обществом оставлены без удовлетворения.

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу 27.06.2025.

Истец полагает, что отсутствуют причины, препятствующие началу выполнения строительно-монтажных работ; выполнение согласованных контрактом работ возможно, следовательно, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 16.06.2025 № 326 является незаконным.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, арбитражный суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Рассматриваемые правоотношения между заказчиком и подрядчиком в рамках указанного контракта регулируются положениями Закона № 44-ФЗ и нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчик) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В силу пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Как следует из положений пункта 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328). Кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства (пункт 1 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации). Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора (пункт 3 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора).

Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сторона, которой настоящим кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (пункт 4 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В части 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Положениями части 19 статьи 95 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданского кодекса Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с частью 21 статьи 95 Закона № 44-ФЗ решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. В этот период заказчик имеет возможность либо устранить нарушения, послужившие основанием для принятия подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, либо представить мотивированные возражения относительно принятого подрядчиком решения. В течение десятидневного срока не вступившее в силу решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта выступает стимулирующей мерой, позволяющей нарушителю исправить, если это возможно, нарушение контракта, которое явилось основанием для отказа от его исполнения, и соответственно, расторжения.

Сущность установленного Законом № 44-ФЗ требования об уведомлении заключается именно в том, чтобы контрагент подрядчика в обусловленные сроки знал о принятом решении и мог использовать возможность устранить допущенные нарушения с целью избегания расторжения контракта.

На основании пункта 3 (1) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (далее - Постановление № 87) в состав проектной документации для строительства объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, а также проектной документации, подготовленной в отношении отдельных этапов строительства объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, в обязательном порядке включаются следующие разделы:

а) раздел 1 "Пояснительная записка";

б) раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка";

в) раздел 3 "Объемно-планировочные и архитектурные решения";

г) раздел 4 "Конструктивные решения";

д) раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения";

е) раздел 6 "Технологические решения" (для объектов капитального строительства непроизводственного назначения разрабатывается в случае наличия требования о его разработке в задании на проектирование);

ж) раздел 7 "Проект организации строительства", содержащий в том числе проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

з) раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды";

и) раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности";

к) раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства";

л) раздел 11 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства";

м) раздел 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" (разрабатывается в случаях, указанных в пункте 1 настоящего Положения);

н) раздел 13 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации".

Согласно приложению № 3 к контракту установлены:

1) срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта – в течение 15 рабочих дней с даты подписания контракта (при необходимости);

2) срок передачи подрядчику:

- копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта - в течение 15 рабочих дней с даты подписания контракта (при необходимости);

- копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости) — в течение 15 рабочих дней с даты подписания контракта;

- копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений - в течение 15 рабочих дней с даты подписания контракта (при необходимости);

- копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства - в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующих разрешений от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов строительства (при необходимости);

3) срок передачи подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации - в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта (при необходимости);

4) срок (сроки) подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией: по графику выполнения строительно-монтажных работ и в соответствии с проектной документацией;

5) срок подписания акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства, реконструкции объекта: не позднее даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-14) (при необходимости).

Заказчик передает подрядчику, а подрядчик принимает утвержденную заказчиком проектную документацию на весь объект или на определенные этапы работ, в течение 15 рабочих дней с даты подписания контракта по акту, то есть до 10.02.2025 включительно.

В акте приема-передачи документации по объекту «Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад (второй этап)» подрядчик указал на недостатки в проектной документации, а именно на отсутствие раздела 8 «Мероприятия по охране окружающей среды (0055-2021-ГРООС фрагмент 3)»; раздела 11 «Смета на строительство объекта. Подраздел 4. Сборник ведомостей объемов работ»; рабочей документации на наружные сети водоснабжения (0055/2021-HB); рабочей документации на наружные сети канализации (0055/2021-НК); технического отчет по результатам инженерно-экологических испытаний (5553-ИЭИ); технического отчета по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий на объекте (5553-ИГМИ); технического отчета по результатам инженерно- геологических изысканий (5553-ИГИ). Подрядчик также указал на предоставление документации по разделу 8 «Мероприятия по охране окружающей среды (0127/2021-ГРООС-1)» не в полном объеме.

Подрядчиком в адрес заказчика письмами от 29.01.2025 №№ 24 и 25 направлены запросы о предоставлении недостающих материалов проектной документации.

Согласно условиям контракта заказчик обязан согласовать с подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи) и направить подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи (пункт 4.1.2 контракта).

Согласно пункту 3.1.59 контракта подрядчик обязан приступить к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, только после получения разрешения на строительство, в случае если законодательством предусмотрено его получение.

Из материалов дела следует, что заказчик свои обязательства по контракту не исполнил и не согласовал новые сроки передачи строительной площадки. Строительная площадка заказчиком передана 26.03.2025, то есть с нарушением срока. Задержка по исполнению контракта на момент передачи строительной площадки составила более 2 месяцев.

Согласно части 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. В соответствии с частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, работы по строительству объектов капитального строительства выполняются на основании утверждённой проектной документации, прошедшей государственную экспертизу.

В силу статей 702, 748 Гражданского кодекса Российской Федерации результатом работ является создание объекта в соответствии с проектом. Однако при наличии дефектов документации или невозможности ее реализации подрядчик вправе приостановить выполнение обязательств (п. 1 ст. 716, п. 3 ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации). Именно на этом основании, руководствуясь положениями контракта и ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации, Подрядчик своевременно уведомил Заказчика и приостановил выполнение работ до устранения препятствий. Данные действия соответствуют установленному законом порядку и условиям контракта. В соответствии с частью 1 статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

Ответчик письмом от 20.02.2025 № 42 приостановил выполнение работ по контракту в связи с невыполнением заказчиком своих обязательств в соответствии с пунктами 1 – 4 Приложения № 3 контракта, а именно ввиду отсутствия копии разрешения на строительство; геодезической разбивочной основы (ГРО), переданной по акту; информации о привлечении лиц для ведения авторского надзора.

Общество в письме от 25.02.2025 № 52 в адрес заказчика направило замечания по проектной документации.

Согласно пункту 3.1.31 контракта заказчик обязан обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка. Нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с проектной документацией.

В соответствии с частью 1 статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в случаях, в объёме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

Подрядчик обращался к заказчику, в том числе письмами от 29.01.2025 № 24, 25, от 03.02.2025 № 26, от 20.02.2025 № 42, 43, от 25.02.2025 № 51, 52, от 25.03.2025 № 96, 97, от 04.04.2025 № 129, от 07.04.2025 № 130, от 23.04.2025 № 191. от 10.062025 № 322.

Подрядчиком неоднократно указывалось о системном неисполнении заказчиком своих обязанностей по передаче необходимой документации, проектных решений, геодезической разбивочной основы, актов, наличие дефектов проектно-сметной документации, включая:

- неправильное применение сметных норм (расценка ФЕР05-01-012-12 вместо технологии с использованием плавкрана и дизель-генераторной установки);

- отсутствие профилей инженерных сетей водоснабжения (B1), канализации (K1, К2), отсутствие таблицы ж/б колодцев, ошибки в условиях подключения к сетям первого этапа, который не построен;

- несоответствие высотных отметок генерального плана данным геодезических изысканий;

- противоречивость в расчетах по нагрузке на шпунтовую стенку и игнорирование воздействия тяжелой техники вблизи линии кордона;

- отсутствие данных о геологических и гидрологических условиях выполнения дноуглубительных работ.

Нарушение названных положений контракта, а также поздняя передача строительной площадки, невнесение изменений в проектную документацию, отсутствие ответов на письменные уведомления подрядчика и игнорирование мотивированных отказов, в совокупности свидетельствуют о фактическом неисполнении обязательств со стороны заказчика, что в силу положений пункта 11.15 контракта, части 19 статьи 95 Закона № 44-ФЗ является основанием для одностороннего отказа от исполнения контракта.

На основании части 20.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ в случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного частью 19 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение направляется заказчику в следующем порядке:

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено 16.06.2025 в Единой информационной системе. Соответственно датой уведомления считается 16.06.2025.

Требования части 20.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ подрядчиком выполнены, подрядчик надлежащим образом уведомил заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Решение об одностороннем отказе вступило в силу 27.06.2025.

Ответчик неоднократно указывал истцу на недостатки проектной документации, информировал истца о том, что проектно-сметная документация не соответствует локально-сметному расчету. В свою очередь истцом не были заключены соответствующие дополнительные соглашения о корректировке выявленных несоответствий, не предприняты меры по устранению недостатков проектной документации.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что у ответчика имелись основания для одностороннего отказа от исполнения контракта.

При реализации права на односторонний отказ от исполнения контракта ответчиком соблюдены требования о добросовестности и разумности участников гражданского оборота. Доказательств обратного материалы дела не содержат.

Кроме того, суд полагает необходимым отметить, что удовлетворение требования истца о признании решения незаконным не приведет к восстановлению его нарушенного права, поскольку в настоящее время истец 21.11.2025 заключил контракт на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад (второй этап)» с иным подрядчиком.

При таких условиях дальнейшее исполнение контракта приведет к правовой неопределенности в правоотношениях сторон и невозможности их продолжения в будущем.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Определением от 19.08.2025 истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины.

Поскольку государственная пошлина не была уплачена и в удовлетворении иска отказано, с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина.

Согласно пункту 2 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины, подлежащей уплате за рассмотрение настоящего искового заявления, составляет 50 000 руб.

Суд считает возможным уменьшить размер государственной пошлины, подлежащей взысканию с истца, до 10 000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении искового заявления отказать.

Взыскать с казенного учреждения Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 10 000 (десять тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

Д.В. Борисов