Резолютивная часть решения от 26 октября 2022 г. по делу № А64-8483/2021

35/2022-170040(1)



Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А64-8483/2021
г. Тамбов
26 октября 2022 года
Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Попова Ю.В.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Кушеверской И.Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Закрытого акционерного общества «Группа СП» <...>

(ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания»

<...>, этаж 2, ком. 12

(ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 9 134 860 руб. 35 коп.

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания» к Закрытому акционерному обществу «Группа СП» о взыскании 1 770 137 руб. 59 коп.

при участи в судебном заседании представителей:

от истца (ответчика по встречному иску): ФИО1, доверенность б/н от 02.11.2020, удостоверение

ФИО2, доверенность б/н от 14.10.2022, паспорт

от ответчика (истца по встречному иску): ФИО3, выписка из ЕГРЮЛ, паспорт

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ), разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

Руководствуясь ст.ст. 49, 102, 110, 112, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная

компания», <...>, этаж 2, ком. 12 (ОГРН

<***>, ИНН <***>) в пользу Закрытого акционерного общества «Группа

26 октября 2022 года


СП», <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>) неотработанный аванс по договору № 11 от 07.10.2020 на строительство здания зернохранилища с использованием материалов подрядчика в размере 5 053 607 руб. 11 коп., неустойку за просрочку исполнения обязательства, начисленную за период с 31.12.2020 по 13.09.2021, на общую сумму 500 000 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами с 21.09.2021 по 31.03.2021 в сумме 262 856 руб. 79 коп., всего 5 816 463 руб. 90 коп., а также судебные расходы - уплаченную истцом государственную пошлину в сумме 46 953 руб. 00 коп., судебные издержки на производство судебной строительно-технической экспертизы в размере 90 566 руб. 00 коп.

В остальной части первоначального иска отказать. 2. В удовлетворении встречного иска отказать.

3. Взыскать с Закрытого акционерного общества «Группа СП» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3 342 руб. 00 коп.

4. Выдать истцу исполнительный лист после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

5. Выдать налоговому органу исполнительный лист после вступления решения в законную.

6. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: <...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.

Судья Ю.В. Попов

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 04.02.2022 8:12:00

Кому выдана ПОПОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ