Резолютивная часть решения от 13 марта 2023 г. по делу № А02-1856/2021

Арбитражный суд Республики Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-1856/2021
город Горно-Алтайск
13 марта 2023 года
Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Кириченко Е. Ф., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Сибирский центр строительных материалов» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Гоголя, д. 24, литер В, пом. Н1, г. Барнаул, край Алтайский) к Казенному учреждению Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» (ОГРН <***>, ИНН <***>, пр-кт. Коммунистический, д. 182, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай)

о признании государственного контракта № КАП-2020/2846 от 27.10.2020 года недействительной сделкой и его расторжении, и признании решения от 25.10.2021 об одностороннем отказе от исполнения контракта недействительным и взыскании затрат на дополнительные работы в сумме 400784 рубля 04 копейки, и затрат, понесенных в результате обеспечения исполнения обязательств на получение банковской гарантии в размере 50000 рублей,

встречное исковое заявление Казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно- Алтайавтодор» (ОГРН <***>, ИНН <***>, пр-кт. Коммунистический, д. 182, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский центр строительных материалов» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Гоголя, д. 24, литер В, пом. Н1, г. Барнаул, край Алтайский),


о взыскании неустойки по государственному контракту № КАП-2020/2846 от 27.10.2020 в сумме 498329 рублей 21 копейку, неотработанный аванс в сумме 598276 рублей 94 копейки,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Ленина, д. 226, стр. 2, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай), общества с ограниченной ответственностью «Улалудорпроект» (ИНН <***>, ОГРН <***>, ул. Чорос-Гуркина, 33, 52, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай), общества с ограниченной ответственностью «Бонус-21» (ИНН <***>, 656050, <...>).

В судебном заседании участвуют:

от ООО «Сибирский центр строительных материалов» – ФИО2, представитель по доверенности от 26.10.2021, сроком до 26.10.2024, диплом рег. номер 387, от 13.10.2015 – в режиме онлайн,

от КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» – ФИО3, представитель по доверенности № 119 от 06.12.2021, сроком на один год, диплом рег. номер 3295 от 10.10.2005, ФИО4 по доверенности от 07.02.2022.

от третьих лиц – не явились, извещены.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

первоначальное исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Сибирский центр строительных материалов» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Гоголя, д. 24, литер В, пом. Н1, г. Барнаул, край Алтайский) к Казенному учреждению Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» (ОГРН <***>, ИНН <***>, пр-кт. Коммунистический, д. 182, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) оставить без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский центр строительных материалов» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Гоголя, д. 24, литер В, пом. Н1, г. Барнаул, край Алтайский) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 12016 (двенадцать тысяч шестнадцать) рублей.

Выдать справку.


Встречный иск Казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» (ОГРН <***>, ИНН <***>, пр-кт. Коммунистический, д. 182, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирский центр строительных материалов» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Гоголя, д. 24, литер В, пом. Н1, г. Барнаул, край Алтайский) в пользу Казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» (ОГРН <***>, ИНН <***>, пр-кт. Коммунистический, д. 182, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) неустойку по государственному контракту № КАП-2020/2846 от 27.10.2020 в сумме 498329 рублей 21 копейка, неотработанный аванс в сумме 598276 рублей 94 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 12967 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирский центр строительных материалов» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Гоголя, д. 24, литер В, пом. Н1, г. Барнаул, край Алтайский) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 10999 рублей.

С учетом взаимозачета возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский центр строительных материалов» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Гоголя, д. 24, литер В, пом. Н1, г. Барнаул, край Алтайский) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 1017 (одна тысяча семнадцать) рублей.

Выдать справку.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.

Решение может быть обжаловано в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.Ф. Кириченко