СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 26 июня 2017 г. по делу № А08-9113/2016

Арбитражный суд Белгородской области (АС Белгородской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

1

АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А08-9113/2016
г. Белгород
26 июня 2017 года.
Арбитражный суд Белгородской области, в составе судьи Байбакова М. А., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств видеопротокола, аудиозаписи секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению публичного акционерного общества «МРСК Центра» (127018, 2-я Ямская ул., д. 4, г. Москва, ИНН <***>, ОГРН <***>) к закрытому акционерному обществу Инвестиционная компания «Строитель Белогорья» (308600, Свято-Троицкий б-р, д. 28, г. Белгород, ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 3930557,55 руб. неустойки и по встречному исковому заявлению ЗАО ИК «Строитель Белогорья» к ПАО «МРСК Центра» об изменении пункта договора, взыскании 457295 руб. 60 коп. неосновательного обогащения, 52334 руб. 19 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, относительно предмета спора ООО «ЭНЕРГОТЕХ», ООО "БСА-ЭЛИТСТРОЙ", при участии в судебном заседании:

от ПАО «МРСК Центра» – ФИО2, по доверенности № Д-БЛ/1/34 от 01.06.2017,

от ЗАО ИК «Строитель Белогорья» – ФИО3, по доверенности от 03.02.2017,

от третьих лиц: от ООО «ЭНЕРГОТЕХ» - не явился, извещен, от ООО "БСА-ЭЛИТСТРОЙ" - не явился, извещен,

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальный иск ПАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго" удовлетворить частично.

Взыскать с ЗАО ИК "СТРОИТЕЛЬ БЕЛОГОРЬЯ" в пользу ПАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго" 1965278 руб. 77 коп. неустойки, 42653 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, а всего 2007931 руб. 77 коп.

В удовлетворении остальной части иска ПАО "МРСК Центра""Белгородэнерго" отказать.

В удовлетворении встречного иска ЗАО ИК "СТРОИТЕЛЬ БЕЛОГОРЬЯ" отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья Байбаков М. А.