Резолютивная часть решения от 5 октября 2025 г. по делу № А50-18449/2025Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации город Пермь 06.10.2025 года Дело № А50-18449/2025 Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Дрондиной Е.Ю., рассмотрев исковое заявление и приложенные к нему документы общества с ограниченной ответственностью «Пермский проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства» (ООО «ПЕРМГИПРОВОДХОЗ») (614068, Пермский край, г.о. Пермский, <...>, офис отдельный вход, ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «АКД-Проект» (ООО «АКД-Проект») (630105, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки в размере 166 450 руб. 00 коп. за период с 24.11.2023 по 19.08.2025 г. с учетом уточнения размера исковых требования, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края Исковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АКД-Проект» (ООО «АКД-Проект») (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Пермский проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства» (ООО «ПЕРМГИПРОВОДХОЗ») (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 166 450 руб. 00 коп. за период с 24.11.2023 по 19.08.2025 г., а также расходы по оплате госпошлины в размере 19 738 руб. 20 коп. Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пермского края в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме. Судья Е.Ю. Дрондина Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:ООО "ПЕРМГИПРОВОДХОЗ" (подробнее)Ответчики:ООО "АКД-ПРОЕКТ" (подробнее)Судьи дела:Дрондина Е.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |