СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 22 декабря 2020 г. по делу № А63-4293/2019

Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-4293/2019
г. Ставрополь
22 декабря 2020 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Ващенко А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чапуговой В.С., рассмотрел в заседании суда исковое заявление

министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «Инженер», г. Ставрополь, ОГРН <***>,

третье лицо: государственное казенное учреждение Ставропольского края «Управление капитального строительства», г. Ставрополь,

о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ в размере 3 393 325, 23 руб.,

при участии в судебном заседании представителя истца ФИО1 по доверенности от 09.01.2020 № 9, представителя ответчика ФИО2 от 05.12.2018 № 16,

в отсутствие представителя третьего лица.

Руководствуясь статьями 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

ходатайство истца об уточнении исковых требований удовлетворить. Ходатайство ответчика об уменьшении размера неустойки оставить без удовлетворения.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инженер», г. Ставрополь, ОГРН <***>, в пользу министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>, неустойку в размере 1 475 420, 14 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инженер», г. Ставрополь, ОГРН <***>, государственную пошлину в размере 22 569, 19 руб. в доход федерального бюджета.

В части взыскания неустойки в размере 758 316, 33 руб. отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья А.А. Ващенко