Резолютивная часть решения от 24 июня 2025 г. по делу № А79-887/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, <...>

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-887/2025
г. Чебоксары
25 июня 2025 года
Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Баландаевой О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Красновой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строительная фирма "Комплекс", 429965, Чувашская Республика - Чувашия,

<...> влд. 73, помещ. 1, ОГРН <***>, ИНН <***>

к индивидуальному предпринимателю ФИО1, ОГРНИП <***>, ИНН <***> ,

о взыскании 872 991 руб. 86 коп. при участии: от истца – ФИО2 по доверенности от 15.06.2023 б/н (до перерыва) от ответчика – без участия представителя

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1, ИНН <***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строительная фирма "Комплекс", ИНН <***>, основной долг в сумме 850000 руб. (восемьсот пятьдесят тысяч руб.). неустойку за период с 03.06.2024 по 23.06.2025 в сумме 2181344 руб. 05 коп. (два миллиона сто восемьдесят одну тысячу триста сорок четыре руб. 05 коп.) и далее по день фактической оплаты 850000 руб. в размере 2-х кратной учетной (банковской) ставки Центрального Банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды нарушения исполнения обязательств за каждый день просрочки от цены договора, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 48660 руб. (сорок восемь тысяч шестьсот

шестьдесят руб.), расходы на оплату услуг представителя в сумме 25000 руб. (двадцать пять тысяч руб.).

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1, ИНН <***>, в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 37280 руб. (тридцать семь тысяч двести восемьдесят руб.).

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья О.Н. Баландаева