Резолютивная часть решения от 25 июля 2024 г. по делу № А39-3980/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)



Дело № А39-3980/2024
город Саранск
25 июля 2024 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Кшняйкина Ю.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем Петрушковой К.Н.,

рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному иску

Государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог Республики Мордовия"

к обществу с ограниченной ответственностью "Современные технологии дорожного строительства"

о взыскании 142258руб. 74коп. неустойки,

и встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Современные технологии дорожного строительства" к Государственному казенному учреждению "Управление автомобильных дорог Республики Мордовия"

об обязании произвести списание начисленной неустойки, при участии в заседании: от Учреждения: не явились, от Общества: ФИО1, по доверенности от 27.11.2023,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

1. В удовлетворении первоначального иска отказать. 2. Встречный иск оставить без рассмотрения.

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью "Современные технологии дорожного строительства" (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета уплаченную платежным поручением № 354 от 28.05.2024 государственную пошлину в сумме 6000руб.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Ю.А. Кшняйкин