Резолютивная часть решения от 23 октября 2017 г. по делу № А41-55009/2017

9_6374689

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-55009/2017
г. Москва
23 октября 2017 года.
Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-55009/2017 по иску Акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 142702 <...>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Концептпроект» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 111123 <...>, этаж1) о взыскании 1863536 руб. 73 коп. неустойки по договору подряда на выполнение комплекса проектно- изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ № 196/15-ДКС от 29.05.2015,

при участии в судебном заседании: согласно протоколу,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Концептпроект» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 111123 <...>, этаж1) в пользу Акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 142702 <...>) 1200000 (один миллион двести тысяч) руб. 00 коп. неустойки по договору подряда на выполнение комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ № 196/15-ДКС от 29.05.2015, а также 31635 (тридцать одна тысяча шестьсот тридцать пять) руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины по иску.

В удовлетворении остальной части исковых требования отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба.

Судья П.И. Машин