СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 27 февраля 2023 г. по делу № А16-101/2023

Арбитражный суд Еврейской автономной области (АС Еврейской автономной области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

15_376836

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ Театральный переулок, дом 10, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679016

E-mail: info@eao.arbitr.ru, сайт: https://eao.arbitr.ru, тел./факс: (42622) 2-37-98, 3-82-40, факс 2-11-23

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А16-101/2023
г. Биробиджан
27 февраля 2023 года
Арбитражный суд Еврейской автономной области в составе: судьи Нехамкиной А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению областного государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» (г. Биробиджан Еврейской автономной области, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Модульные энергосистемы" (г. Барнаул Алтайского края, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 2 690 879 рублей 30 копеек, из которых:

- 2 674 318 рублей 50 копеек – задолженность по контракту на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории Еврейской автономной области (с обслуживанием населения более 800 человек) от 11.05.2022 № 21 (в том числе: 2 442 300 рублей – аванс, 232 018 рублей 50 копеек – неустойка за период с 01.09.2022 по 23.12.2022);

- 16 560 рублей 80 копеек – проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 15.12.2022 по 16.01.2023;

о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, исходя из суммы аванса в размере 2 442 300 рублей, начиная с 17.01.2023 по день фактического возврата аванса,

при участии представителя истца ФИО2 (на основании доверенности от 12.04.2021),

руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования областного государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» (ИНН <***>) удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Модульные энергосистемы" (ИНН <***>) в пользу областного государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» (ИНН <***>) 2 690 879 рублей 30 копеек, из которых: 2 442 300 рублей – аванс по контракту на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории Еврейской автономной области (с обслуживанием населения более 800 человек) от 11.05.2022 № 21; 232 018 рублей 50 копеек – неустойка за период с 01.09.2022 по 23.12.2022; 16 560 рублей 80 копеек – проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 15.12.2022 по 16.01.2023, а также 36 454 рубля судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Модульные энергосистемы" (ИНН <***>) в пользу областного государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» (ИНН <***>) проценты за пользование чужими денежными средствами, исходя из суммы аванса в размере 2 442 300 рублей, начиная с 17.01.2023 по день фактического возврата аванса.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца с даты его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Еврейской автономной области.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Шестого арбитражного апелляционного суда http://6aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Дальневосточного округа http://fasdvo.arbitr.ru.

Судья А.А. Нехамкина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 14.02.2023 1:40:00Кому выдана Нехамкина Анастасия Александровна