Резолютивная часть решения от 8 июня 2020 г. по делу № А40-331974/2019

67_25673358

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-331974/19-67-1623
08 июня 2020 года
г. Москва


Арбитражный суд в составе:

Судья В.Г. Джиоев (единолично) при ведении протокола секретарём с/з ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению Федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" (676470, Амурская область, город Циолковский, дом тер Военный городок № 10, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 05.01.2003, ИНН: <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "СК "Северо-Запад" (236010, Калининградская область, город Калининград, площадь Победы, дом 10, литер А, офис 717, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 06.06.2007, ИНН: <***>)

о взыскании 273 933 366,75 руб. при участии: от истца: ФИО2 по дов. от 16.01.2019; диплом;

от ответчика: ФИО3 по дов. от 31.12.2019; диплом;

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СК "Северо-Запад" в пользу Федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно- строительное управление по специальным объектам" сумму неотработанного аванса по договору от 31.10.2019 № 2019/10/31-1СКН в размере 95 809 505 (девяносто пять миллионов восемьсот девять тысяч пятьсот пять) руб. 48 коп., неустойку за просрочку исполнения обязательств за период с 21.05.2019 по 01.11.2019 в размере 23 973 779 (двадцать три миллиона девятьсот семьдесят три тысячи семьсот семьдесят девять) руб. 48 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в виде неотработанного аванса за период с 01.11.2019 по 20.02.2020 в размере 2 409 418 (два миллиона четыреста девять тысяч четыреста восемнадцать) руб. 76 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21.02.2020 по дату фактического исполнения обязательств, начисляемых на сумму долга в размере 95 809 505 руб. 48 коп., задолженность по оплате генподрядных услуг в размере 5 209 524 (пять миллионов двести девять тысяч пятьсот двадцать четыре) руб. 73 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в виде задолженности по оплате генподрядных услуг за период с 10.10.2018 по 20.02.2020 в размере 240 402 (двести

сорок тысяч четыреста два) руб. 82 коп., а так же проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21.02.2020 по дату фактического исполнения обязательств, начисляемых на сумму долга в размере 5 209 524 руб. 73 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 114 033 (сто четырнадцать тысяч тридцать три) руб. 30 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.Г. Джиоев