Резолютивная часть решения от 12 сентября 2023 г. по делу № А40-147829/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть по делу, рассмотренному в порядке упрощённого

производства)

дело № А40-147829/23-113-1186
г. Москва
12 сентября 2023 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи А.Г. Алексеева

рассмотрев в порядке упрощённого производства дело

по исковому заявлению ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (115114, <...>, СТР 2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2005, ИНН: <***>)

к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" (141508, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СОЛНЕЧНОГОРСК Г.О., СОЛНЕЧНОГОРСК Г., СОЛНЕЧНОГОРСК Г., ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛ., СТР. 5, ПОМЕЩ. 179, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.11.2013, ИНН: <***>)

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору строительного подряда № 292305/МКС от 21.12.2022 в размере 326 583,98 рублей, рассчитанной за период с 01.04.2023 по 25.04.2023

без вызова лиц, участвующих в деле

Руководствуясь ст. ст. 4, 65, 68, 71, 102, 110, 123, 156, 167-170, 180, 181, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» (ОГРН <***>) в пользу публичного акционерного общества «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» (ОГРН <***>):

сумму неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору строительного подряда № 292305/МКС от 21.12.2022 в размере 326 583 (триста двадцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 98 копеек, рассчитанной за период с 01.04.2023 по 25.04.2023;

расходы по оплате государственной пошлины в размере 9 532 (девять тысяч пятьсот тридцать два) рубля.

2. Решение может быть обжаловано в установленный законом срок.


Судья А.Г. Алексеев