Резолютивная часть решения от 17 января 2024 г. по делу № А59-4513/2022

7_1617681


Арбитражный суд Сахалинской области

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024,

www.sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А59-4513/2022
г. Южно-Сахалинск
17 января 2024 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к муниципальному бюджетному учреждению «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты по договору № 126/16-Д от 04.12.2016 в размере 335 319 рублей 26 копеек, расходов по уплате государственной пошлины,

по встречному иску муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании штрафа в размере 1 275 821 рубль 58 копеек и неустойки в размере 33 261 578 рублей

при участии: от истца по первоначальному иску – представителя ФИО2 по доверенности от 04.02.2022, от ответчика по первоначальному иску – представителя ФИО3 по доверенности от 09.01.2024,

Руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» удовлетворить.

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 335 319 рублей 26 копеек неустойки, 9 706 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины а всего 345 025 рублей 26 копеек.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 525 рублей, уплаченную по платежному поручению № 366 от 29.07.2022.

В удовлетворении встречных исковых требований муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>) отказать.

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 195 687 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья П.Б. Мисилевич