Резолютивная часть решения от 16 мая 2022 г. по делу № А74-2698/2022

100055_2357761



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А74-2698/2022
16 мая 2022 года
г. Абакан


Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи С.М. Тропиной, при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению администрации Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Тасхыл» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 2 683 109 рублей 70 копеек, в том числе:

2 573 942 рубля 82 копеек неосновательного обогащения, уплаченного в рамках исполнения муниципального контракта от 12.04.2021, № 0180300005221000002-2, 104 166 рублей 88 копеек неустойки за период с 20.09.2021 по 10.11.2021 за просрочку исполнения обязательств, 5000 рублей штрафа.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167 - 171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск: взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Тасхыл» в пользу администрации Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия 2 683 109 (два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи сто девять) рублей 70 копеек, в том числе: 2 573 942 рубля 82 копеек неосновательного обогащения, 104 166 рублей 88 копеек неустойки за период с 20.09.2021 по 10.11.2021, 5000 рублей штрафа.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Тасхыл» в доход федерального бюджета 10 924 (десять тысяч девятьсот двадцать четыре) руб. 80 коп. государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия. Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья С.М. Тропина