Резолютивная часть решения от 18 февраля 2019 г. по делу № А07-30181/2018

1 3_3661258

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-30181/2018
г. Уфа
18 февраля 2019 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Насырова М. М., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Файрушиной Э.Р., рассмотрев дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Уфастройзаказчик" (ИНН 0274104330, ОГРН 1050203956461)

к Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0276097173, ОГРН 1050204343474)

о признании недействительным решения, выраженного в письме от 23.07.2018 № 20601 об отказе в продлении сроков договоров аренды № 75415, № 755-15 от 20.10.2015 земельных участков с кадастровыми номерами 02:55:010908:2923, № 02:55:010908:2924 и продлении сроков договора аренды

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Признать недействительным решение Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан выраженное в письме от 23.07.2018 № 20601 об отказе в продлении сроков договоров аренды № 75415, № 755-15 от 20.10.2015 земельных участков с кадастровыми номерами 02:55:010908:2923, 02:55:010908:2924.

Обязать Администрацию городского округа город Уфа Республики Башкортостан в двухнедельный срок со дня вступления в силу настоящего решения арбитражного суда направить в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Уфастройзаказчик» договоры аренды на земельные участки с кадастровыми номерами 02:55:010908:2923 и 02:55:010908:2924 соответственно, расположенные по адресу: Кировский район городского округа город Уфа, ул. Бехтерева под многоэтажную жилую застройку, образование и просвещение, площадью 3 945 кв.м. и 1 934 кв.м, на строительство объекта капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенным детским садом на 70 мест (Литер 2),

расположенный между жилым домом № 5/1 по ул. Менделеева и жилым домом № 10/2 по ул. Бехтерева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» сроком на три года.

Взыскать с Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0276097173, ОГРН 1050204343474) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Уфастройзаказчик" (ИНН 0274104330, ОГРН 1050203956461) 3000 руб. расходов по государственной пошлине.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья М.М. Насыров