Резолютивная часть решения от 23 октября 2018 г. по делу № А45-16342/2018

35/2018-202279(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А45-16342/2018
г. Новосибирск
24 октября 2018 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи

Исаковой С.А., при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Наратай энерджи" (ОГРН <***>), г. Новосибирск, к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 317171900010011), с Сукпак, Республика Тыва, о взыскании неосновательного обогащения в размере 152 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период по 02.08.2018 в размере 8 906 руб. 35 коп., с 03.08.2018 по день фактического исполнения обязательства, неустойки за просрочку исполнения обязательств по п. 10.2.1 договора субподряда № 20.10-2017 от 20.10.2017 в размере 260 499 руб. 20 коп., неустойки за просрочку исполнения обязательств по п. 10.2.3 договора субподряда № 20.10-2017 от 20.10.2017 в размере 42 516 руб. 80 коп.,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 317171900010011) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Наратай энерджи" (ОГРН <***>) неотработанный аванс в размере 152 000 руб., проценты за пользование

чужими денежными средствами по состоянию на 02.08.2018 в размере 8 906 руб. 35 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму неотработанного аванса в размере 152 000 руб. по ключевой ставке Банка России действующей в соответствующий период, начиная с 03.08.2018 по день фактической оплаты суммы неотработанного аванса, неустойку за просрочку исполнения обязательств по пункту 10.2.1 договора субподряда № 20.10-2017 от 20.10.2017 по состоянию на 03.04.2018 в размере

260 499 руб. 20 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 000 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 317171900010011) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 7 428 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд

(г. Томск) в течение месяца после принятия.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья С.А. Исакова