Резолютивная часть решения от 4 декабря 2023 г. по делу № А63-15269/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А63-15269/2023
г. Ставрополь
04 декабря 2023 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Соловьевой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мирошник А.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 1172651021124, ИНН 2634101115,

к обществу с ограниченной ответственностью «Карьер ПИМ», г. Ставрополь, ОГРН 1202600008511, ИНН 2635246106,

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 08.08.2022 № 41-2022 на выполнение работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в п. Верхнеподкумский ГБУЗ СК «Предгорная районная больница» в размере 42 441,82 руб.,

в отсутствие представителей сторон,

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Карьер ПИМ», г. Ставрополь, ОГРН 1202600008511, ИНН 2635246106, в пользу министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 1172651021124, ИНН 2634101115 неустойку за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 08.08.2022 № 41-2022 в размере 42 441,82 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Карьер ПИМ», г. Ставрополь, ОГРН 1202600008511, ИНН 2635246106, в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2000 руб.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы в двухмесячный срок со дня вступления в законную силу.

Судья И.В. Соловьева