Резолютивная часть решения от 17 мая 2023 г. по делу № А50-24022/2022

100618_4356455



Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

г.Пермь 17.05.2023 № А50-24022/2022

по иску общества с ограниченной ответственностью «АЙТИ-М» (614107, <...>; ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» (618400, <...>; ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о признании сделки (части сделки) недействительной и применении последствий ее недействительности,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Признать недействительным пункт 4 соглашения от 25.07.20252 о расторжении муниципального контракта от 08.07.2021 № 0156300046621000280 в части удержания неустойки в размере 412 088 руб. 58 коп.

Применить последствия недействительности сделки в виде возложения на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (г.Березники, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) обязанности в течение месяца со вступления решения суда в законную силу списать неустойку по муниципальному контракту от 08.07.2021 № 0156300046621000280 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 "О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом" в отношении


удержанной суммы 412 088 руб. 58 коп. и произвести ее перечисление обществу с ограниченной ответственностью «АЙТИ-М» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>).

В случае неисполнения настоящего решения взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» (г.Березники, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АЙТИ-М» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) судебную неустойку в размере 100 руб. за каждый день нарушения срока исполнения.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» (г.Березники, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АЙТИ- М» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) судебные расходы на уплату государственной пошлины по иску в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья М.М. Лаптева

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 31.05.2022 1:40:00

Кому выдана Лаптева Мария Михайловна