Резолютивная часть решения от 29 января 2024 г. по делу № А20-5112/2023

185/2024-6879(2)

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А20-5112/2023
г. Нальчик
29 января 2024 года
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики

в составе судьи Х.Н. Шогенова,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Каляковой С.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Фирма СТИМУЛ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) г. Нальчик

о взыскании 577 163, 42 рублей, в отсутствие представителей сторон,

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования истца удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Фирма СТИМУЛ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) г. Нальчик в пользу государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства" (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 577 163, 42 рублей за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту № 25 от 31.05.2022 года. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Фирма СТИМУЛ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) г. Нальчик в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 14 543 рублей (четырнадцать тысяч пятьсот сорок три рубля). Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке

по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов, выполненных в форме электронного документа, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья Х.Н. Шогенов