Резолютивная часть решения от 22 января 2020 г. по делу № А50-34981/2019

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

город Пермь

22.01.2020 года дело № А50-34981/19

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Султановой Ю.Т., рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "РЕАЛСТРОЙ" (ОГРН <***>, ИНН <***>, 614575 Пермский край, поселок городского типа Звездный, улица Коммунистическая 17 А)


к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Строители Пермского края" (ОГРН <***>; ИНН <***>, 614014 <...>)


о взыскании неустойки за период с 26.10.2018 по 22.04.2019 в размере 104 028,74 руб.


Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края



РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строители Пермского края" (ОГРН <***>; ИНН <***>, 614014 <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "РЕАЛСТРОЙ" (ОГРН <***>, ИНН <***>, 614575 Пермский край, поселок городского типа Звездный, улица Коммунистическая 17 А) неустойку за период с 26.10.2018 по 22.04.2019 в размере 104 028,74 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строители Пермского края" (ОГРН <***>; ИНН <***>, 614014 <...>) в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере 4 121 руб.

Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пермского края в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.


Судья Ю.Т. Султанова