Резолютивная часть решения от 14 марта 2023 г. по делу № А63-4939/2022

Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда






АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-4939/2022
г. Ставрополь
14 марта 2023 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Репиной А.Н., рассмотрев исковое заявление

министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 1172651021124, ИНН 2634101115,

к акционерному обществу «Гипроздрав»-Научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха, г. Москва, ОГРН 1037739347227, ИНН 7718149338,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, ГКУ СК «Управление капитального строительства», г. Ставрополь,

общество с ограниченной ответственностью «Землемер», г. Ставрополь, ИНН 2634099716,

ООО «Магистраль», г. Москва, ИНН 7609021916,

ООО «Стройинвест-КМВ», ИНН 2632076135, Московская область, г. Наро- Фоминск,

о взыскании пени за просрочку исполнения обязательства по государственному контракту от 21.10.2019 № 012ЭОК-2019 за период с 28.12.2019 по 28.12.2021 в размере 20 947 400 руб.,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:


Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «Гипроздрав»-Научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха, г. Москва, ОГРН 1037739347227, ИНН 7718149338, в пользу министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 1172651021124, ИНН 2634101115, пени за просрочку исполнения обязательства по


государственному контракту от 21.10.2019 № 012ЭОК-2019 за период с 15.07.2021 по 28.12.2021 в размере 3 205 199 руб. 77 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с акционерного общества «Гипроздрав»-Научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха, г. Москва, ОГРН 1037739347227, ИНН 7718149338, в доход федерального бюджета 39 026 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья М.Н.Кузьмина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 31.01.2023 8:11:00

Кому выдана Кузьмина Маргарита Николаевна



Суд:

АС Ставропольского края (подробнее)

Истцы:

Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края (подробнее)

Ответчики:

АО "ГИПРОЗДРАВ"- НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБЪЕКТАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА" (подробнее)

Судьи дела:

Кузьмина М.Н. (судья) (подробнее)