Резолютивная часть решения от 11 августа 2023 г. по делу № А50-22756/2022

100547_4468431



Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ город Пермь

11.08.2023 года Дело № А50-22756/22 Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Маркеевой О.Н. , при

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гричанниковой Е.Г. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому

заявлению общества с ограниченной ответственностью «Орсо Констракшн» (ОГРН <***> ИНН <***>)

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Сатурн-Р» (ОГРН <***> ИНН <***>)

о взыскании неустойки по договору строительного подряда,

по встречному исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Сатурн-Р» (ОГРН <***> ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Орсо Констракшн» (ОГРН <***> ИНН <***>)

о взыскании задолженности, неустойки по договору строительного подряда

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении первоначальных исковых требований отказать. Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Орсо Констракшн» (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сатурн-Р» (ОГРН <***> ИНН <***>):

- задолженности по договору строительного подряда № ОК-111-2020 от 21.09.2020 в сумме 7 898 021 руб. 23 коп., неустойку за период с 11.08.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 20.04.2023 в сумме 5 800 495 руб. 04 коп. с продолжением начисления неустойки на сумму долга с 21.04.2023 исходя из 0,1% за каждый день просрочки исполнения обязательства по день фактической оплаты долга;

- - задолженности по договору строительного подряда № ОК-136- 2020 от 26.10.2020 в сумме 2 984 279 руб. 80 коп., неустойку за период с 11.08.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 20.04.2023 в сумме 1 535 175 руб. 11 коп. с продолжением начисления неустойки на сумму долга исходя с 21.04.2023 из 0,1 % за каждый день просрочки исполнения обязательства по день фактической оплаты долга;

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья О.Н. Маркеева

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 15.02.2023 6:22:00

Кому выдана Маркеева Ольга Николаевна