СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 20 сентября 2019 г. по делу № А56-45054/2019

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

442/2019-552022(1)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской

области

Резолютивная часть решения

20 сентября 2019 года. Дело № А56-45054/2019

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-168, 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области,

решил:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная культура» в пользу Комитета по культуре Ленинградской области денежные средства в размере 3 000 000 рублей, составляющие неустойку.

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать.

Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Комитета по культуре Ленинградской области в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная культура» денежные средства в размере 2 019 914 рублей 06 копеек, составляющие неустойку, и судебные расходы, состоящие из государственной пошлины в размере 28 430 рублей.

В результате зачета удовлетворенных первоначальных и встречных исковых требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная культура» в пользу Комитета по культуре Ленинградской области денежные средства в размере 951 655 рублей 94 копеек.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Золотарева Я.В. Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 23.07.2019 14:07:08

Кому выдана Золотарева Яна Викторовна