Резолютивная часть решения от 25 октября 2017 г. по делу № А33-12879/2017

28/2017-252882(1)


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

25 октября 2017 года

по делу № А33-12879/2017 Красноярск

25 октября 2017 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

1. Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, г. Норильск, дата регистрации29.12.2008) в пользу Муниципального казенного учреждения "Управление капитальных ремонтов и строительства" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск, дата регистрации - 28.04.2001) пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту № 3245704989816000250 от 03.10.2016 в размере 12 835 руб. и по муниципальному контракту № 3245704989816000251 от 03.10.2016 - в размере 13 006,13 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, г. Норильск, дата регистрации29.12.2008) в доход федерального бюджета 807 руб. государственной пошлины.

В остальной части в удовлетворении первоначальных исковых требований отказать. 2. Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Муниципального казенного учреждения "Управление капитальных ремонтов и строительства" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск, дата регистрации - 28.04.2001) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, г. Норильск, дата регистрации - 29.12.2008) пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту № 3245704989816000250 от 03.10.2016 в размере 3 570 руб., пени по муниципальному контракту № 3245704989816000251от 03.10.2016 в размере 3 617,60 руб.,

расходы на оплату услуг представителя в размере 5 313 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 063 руб.

В остальной части в удовлетворении встречных исковых требований отказать.

3.С учетом зачета первоначальных и встречных исковых требований взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, г. Норильск, дата регистрации - 29.12.2008) в пользу Муниципального казенного учреждения "Управление капитальных ремонтов и строительства" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск, дата регистрации28.04.2001) пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальным контрактам № 3245704989816000250 и № 3245704989816000251 от 03.10.2016 в сумме 18 653,53 руб.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья Л.О. Петракевич