СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 6 июня 2018 г. по делу № А17-3266/2018

Арбитражный суд Ивановской области (АС Ивановской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

19/2018-29995(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А17-3266/2018
06 июня 2018 года
г. Иваново

Резолютивная часть решения объявлена 06 июня 2018 года

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Торговой Т.Е., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску

Управления капитального строительства Администрации г.Иваново к ООО «АвтодорПроект»

о взыскании неустойки в сумме 2.554.537,50 рублей,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

1. Исковые требования истца удовлетворить частично. 2. Взыскать с ООО АвтодорПроект» ( адрес: 156019, г.Кострома,

ул.Станкостроительная, д.3, пом.1, ком.2, ОГРН <***>, дата

регистрации 25.07.2006) в пользу Управления капитального строительства Администрации г.Иваново (адрес: 153000, <...>,

ОГРН <***>, дата регистрации 04.05.2006) 274376,25рублей неустойки.

3. Взыскать с ООО «АвтодорПроект» в доход федерального бюджета

8487,53 рублей расходов по государственной пошлине.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в

законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно

было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной

инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении

пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Жалобы (в том числе направленные посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (система «Мой арбитр») подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья Т.Е.ТОРГОВА