Решение от 28 апреля 2026 г. АС Ярославской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ


150999, <...>

http://yaroslavl.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть объявлена 27.04.2026 г.)

Дело № А82-6322/2025
г. Ярославль
29 апреля 2026 года
Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Бессоновой И.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сизовой

А.В.


рассмотрев в судебном заседании исковое заявление акционерного общества "Группа

компаний "ЕКС" (ИНН <***>, ОГРН <***>)


к обществу с ограниченной ответственностью "Алто-С" (ИНН <***>, ОГРН

<***>)

о взыскании 362672015.00 руб.

при участии:


от истца – Виктор М.А. – представитель по доверенности от 14.04.2026 г. (веб-

конференция),

от ответчика – не явились

установил:

Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС" обратилось в арбитражный суд с

исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Алто-С" о взыскании

140 161 358 руб. 50 коп., в том числе:


- 34 650 000 руб. задолженность, 1 000 000 руб. пени, 3 349 183 руб. 56 коп. проценты по

договору № 1АС/П от 25 декабря 2023 года;


- 66 092 370 руб. задолженность, 1 000 000 руб. пени, 6 388 325 руб. 52 коп. проценты по

договору № 2АС/П от 25 декабря 2023 года;


- 4 000 000 руб. задолженность, 1 200 000 руб. пени, 386 630 руб. 14 коп. проценты по

договору № 3АС/П от 25 декабря 2023 года;


- 4 000 000 руб. задолженность, 1 200 000 руб. пени, 386 630 руб. 14 коп. проценты по

договору № 4АС/П от 25 декабря 2023 года;


-3 500 000 руб. задолженность, 1 050 000 руб. пени, 338 301 руб. 14 коп. проценты по

договору № 5АС/П от 25 декабря 2023 года;


-9 000 000 руб. задолженность, 1 000 000 руб. пени, 869 917 руб. 81 коп. проценты по

договору № 6АС/П от 25 декабря 2023 года.

Истец в судебном заседании уточненные требования поддержал, просил взыскать:


- 69 300 000 руб. задолженность, 30 492 000 руб. пени, 3 349 183 руб. 56 коп. проценты,

150 000 руб. штраф по договору № 1АС/П от 25 декабря 2023 года;


- 132 184 740 руб. задолженность, 58 161 285 руб. 60 коп. пени, 6 388 325 руб. 52 коп.

проценты, 600 000 руб. штраф по договору № 2АС/П от 25 декабря 2023 года;


- 8 000 руб. задолженность, 3 720 000 руб. пени, 386 630 руб. 14 коп. проценты по договору № 3АС/П от 25 декабря 2023 года;

- 8 000 000 руб. задолженность, 3 720 000 руб. пени, 386 630 руб. 14 коп. проценты по договору № 4АС/П от 25 декабря 2023 года;

-7 000 000 руб. задолженность, 3 255 000 руб. пени, 338 301 руб. 37 коп. проценты по договору № 5АС/П от 25 декабря 2023 года;

- 18 000 000 руб. задолженность, 8 370 000 руб. пени, 869 917 руб. 81 коп. проценты по договору № 6АС/П от 25 декабря 2023 года.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен, в ходе судебного рассмотрения спора направлял отзыв на иск, против удовлетворения иска возражал, указал, что согласно платежным поручениям размер авансовых платежей по договору № 1АС/П от 25.12.2023г. составляет 64 300 000 рублей. Платежным поручением № 223 от 28.08.2024г. подтвердить перечисление авансового платежа непосредственно по договору № 1АС/П от 25.12.2023г. невозможно ввиду отсутствия назначения платежа. Согласно журналу учета выполненных работ (Унифицированная форма N КС-6а) по договору № 1АС/П от 25.12.2023г. стоимость выполненных работ ООО «АЛТО-С» составляет 83 620 471,22 рублей. Согласно платежным поручениям размер авансовых платежей по договору № 2АС/П от 25.12.2023г. составляет 122 184 740 рублей. Платежным поручением № 215 от 28.08.2024г. подтвердить перечисление авансового платежа непосредственно по договору № 2АС/П от 25.12.2023г. невозможно, ввиду отсутствия назначения платежа. Согласно журналу учета выполненных работ (Унифицированная форма N КС-6а) по договору № 2АС/П от 25.12.2023г. стоимость выполненных работ ООО «АЛТО-С» составляет 41 043 063,37 рублей. Согласно платежным поручениям размер авансовых платежей по договору № 3АС/П от 25.12.2023г. и № 4АС/П от 25.12.2023г. составляет 16 000 000 рублей. Комплекс работ по данным договорам, определенный техническим заданием был передан ООО «АЛТО-С» по договору подряда № 0107/1от 01.07.2024г. ООО «ВТС». ООО «АЛТО-С» перечислило аванс в размере 8 000 000 рублей платежными поручениями № 635 от 22.08.2024г. и № 1129 от 22.11.2024г. В письме, адресованном АО ГК «ЕКС» за исх. № 10 от 04.06.2025г., ответчик просил произвести списание авансовых платежей с ООО «АЛТО-С» на сумму 8 000 000 рублей. Согласно платежным поручениям размер авансовых платежей по договору № 5АС/П от 25.12.2023г. составляет 7 000 000 рублей. Согласно журналу учета выполненных работ (Унифицированная форма N КС-6а) по договору № 5АС/П от 25.12.2023г. стоимость выполненных работ ООО «АЛТО-С» составляет 2 312 432,19 рублей. Согласно платежным поручениям размер авансовых платежей по договору № 6АС/П от 25.12.2023г. составляет 18 000 000 рублей. Согласно журналу учета выполненных работ (Унифицированная форма N КС-6а) по договору № 6АС/П от 25.12.2023г. стоимость выполненных работ ООО «АЛТО-С» составляет 14 548 220,94 рублей. Итого общая стоимость выполненных работ по договорам субподряда составляет 141 524 186,72 рублей и 8 000 000 рублей ООО «АЛТО-С» перечислило субподрядчику. Ответчик указал, что ООО «АЛТО-С» письмом на имя генерального директора АО ГК «ЕКС» Исх. № 329 от 13.12.2024 г. уведомило о приостановлении работ с 14.12.2024 г. ввиду отсутствия финансирования по объектам. 20.12.2024г. в адрес ООО «АЛТО-С» поступило письмо от истца АО ГК «ЕКС» за № 1772/12/2024 с замечаниями по проектно-сметной документации, в свою очередь на указанное письмо ООО «АЛТО-С» направило в адрес заказчика письмо за исх. № 329 от 23.12.2024г., в котором указало, что замечания устранены, однако представить полный комплект проектно-сметной документации не представляется возможным без


финансирования. Ответчик указал, что ООО «АЛТО-С» по заключенным договорам работы выполнялись, однако по независящим от ответчика причинам закончить работу в срок не представлялось возможным.

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 27.04.2026 г. до 13 час. 10 мин.

Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда.

После перерыва судебное заседание продолжено с участием представителя истца.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.


25.12.2023 г. между акционерным обществом "Группа компаний "ЕКС" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Алто-С" /Субподрядчик/ заключен договор подряда № 1АС/П, согласно п.п. 2.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 6.1.4, 12.2, 12.20, 17.4 которого Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Подрядчика своими и/или привлеченными силами, из собственных материалов (за исключением материалов и оборудования, обеспечение которыми возложено на Подрядчика по настоящему Договору) комплекс работ, определенный в Техническом задании (далее - Работы), а Подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на предусмотренных Договором условиях. Начало работ - «25» декабря 2023 г. Окончание работ - «20» октября 2024 г. Сдать выполненные работы по Объекту на основании Акта о приемке выполненных работ, подтверждающего их выполнение, составленного после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ на основании Локальной сметы, с участием представителей Подрядчика и Субподрядчика. За нарушение (начальных, промежуточных, конечных) сроков производства Работ/этапов Работ, предусмотренных п. 5.1 настоящего Договора, а также Приложением № 3 к настоящему Договору, Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) % от Договорной цены Работ за каждый день просрочки. За неисполнение в установленный срок предписания Подрядчика по исполнению предусмотренных Договором обязательств Субподрядчик выплачивает штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный факт. В случае отказа от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 17.3 настоящего Договора, Подрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом датой надлежащего уведомления признается дата получения Субподрядчиком уведомления или истечение 1 (Одного) календарного дня с момента прибытия уведомления в адрес почтового отделения Субподрядчика.

Истец перечислил ответчику в счет оплаты выполненных работ денежные средства в размере 69 300 000 руб., что подтверждается платежными поручениями № 4286 от 27.03.2024 г., № 59982 от 03.05.2024 г., № 577 от 15.05.2024 г., № 76818 от 20.06.2024 г., № 107869 от 31.07.2024 г., № 40949 от 21.08.2024 г., № 223 от 28.08.2024 г., № 343 от 12.09.2024 г., № 412 от 18.09.2024 г.

25.12.2023 г. между акционерным обществом "Группа компаний "ЕКС" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Алто-С" /Субподрядчик/ заключен договор подряда № 2АС/П, согласно п.п. 2.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 6.1.4, 12.2, 12.20, 17.4 которого Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Подрядчика своими и/или привлеченными силами, из собственных материалов (за исключением материалов и оборудования, обеспечение которыми возложено на Подрядчика


по настоящему Договору) комплекс работ, определенный в Техническом задании (далее - Работы), а Подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на предусмотренных Договором условиях. Начало работ - «25» декабря 2023 г. Окончание работ - «20» октября 2024 г. Субподрядчик обязуется сдать выполненные работы по Объекту на основании Акта о приемке выполненных работ, подтверждающего их выполнение, составленного после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ на основании Локальной сметы, с участием представителей Подрядчика и Субподрядчика. За нарушение (начальных, промежуточных, конечных) сроков производства Работ/этапов Работ, предусмотренных п. 5.1 настоящего Договора, а также Приложением № 3 к настоящему Договору, Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) % от Договорной цены Работ за каждый день просрочки. За неисполнение в установленный срок предписания Подрядчика по исполнению предусмотренных Договором обязательств Субподрядчик выплачивает штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный факт. В случае отказа от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 17.3 настоящего Договора, Подрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом датой надлежащего уведомления признается дата получения Субподрядчиком уведомления или истечение 1 (Одного) календарного дня с момента прибытия уведомления в адрес почтового отделения Субподрядчика.

Истец перечислил ответчику в счет оплаты выполненных работ денежные средства в размере 132 184 740 руб., что подтверждается платежными поручениями № 19255 от 14.02.2024 г., № 28241 от 13.03.2024 г., № 4282 от 27.03.2024 г., № 21117 от 15.05.2024 г., № 76817 от 20.06.2024 г., № 88227 от 17.07.2024 г., № 11703 от 23.07.2024 г., 706 от 31.07.2024 г., № 120557 от 21.08.2024 г., № 40950 от 21.08.2024 г., № 215 от 28.08.2024 г., № 344 от 12.09.2024 г., № 407 от 18.09.2024 г., № 116435 от 26.09.2024 г., № 1084 от 08.11.2024 г., № 1136 от 14.11.2024 г., № 140007 от 22.11.2024 г.

25.12.2023 г. между акционерным обществом "Группа компаний "ЕКС" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Алто-С" /Субподрядчик/ заключен договор подряда № 3АС/П, согласно п.п. 2.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 6.1.4, 12.2, 17.4 которого Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Подрядчика своими и/или привлеченными силами, из собственных материалов (за исключением материалов и оборудования, обеспечение которыми возложено на Подрядчика по настоящему Договору) комплекс работ, определенный в Техническом задании (далее - Работы), а Подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на предусмотренных Договором условиях. Начало работ - «25» декабря 2023 г. Окончание работ - «15» октября 2024 г. Субподрядчик обязуется сдать выполненные работы по Объекту на основании Акта о приемке выполненных работ, подтверждающего их выполнение, составленного после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ на основании Локальной сметы, с участием представителей Подрядчика и Субподрядчика. За нарушение (начальных, промежуточных, конечных) сроков производства Работ/этапов Работ, предусмотренных п. 5.1 настоящего Договора, а также Приложением № 3 к настоящему Договору, Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) % от Договорной цены Работ за каждый день просрочки. В случае отказа от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным


п. 17.3 настоящего Договора, Подрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом датой надлежащего уведомления признается дата получения Субподрядчиком уведомления или истечение 1 (Одного) календарного дня с момента прибытия уведомления в адрес почтового отделения Субподрядчика.

Истец перечислил ответчику в счет оплаты выполненных работ денежные средства в размере 8 000 000 руб., что подтверждается платежными поручениями № 19494 от 15.02.2024 г., № 4292 от 27.03.2024 г., № 105728 от 28.08.2024 г., № 140008 от 22.11.2024 г.

25.12.2023 г. между акционерным обществом "Группа компаний "ЕКС" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Алто-С" /Субподрядчик/ заключен договор подряда № 4АС/П, согласно п.п. 2.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 6.1.4, 12.2, 17.4 которого Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Подрядчика своими и/или привлеченными силами, из собственных материалов (за исключением материалов и оборудования, обеспечение которыми возложено на Подрядчика по настоящему Договору) комплекс работ, определенный в Техническом задании (далее - Работы), а Подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на предусмотренных Договором условиях. Начало работ - «25» декабря 2023 г. Окончание работ - «15» октября 2024 г. Субподрядчик обязуется сдать выполненные работы по Объекту на основании Акта о приемке выполненных работ, подтверждающего их выполнение, составленного после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ на основании Локальной сметы, с участием представителей Подрядчика и Субподрядчика. За нарушение (начальных, промежуточных, конечных) сроков производства Работ/этапов Работ, предусмотренных п. 5.1 настоящего Договора, а также Приложением № 3 к настоящему Договору, Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) % от Договорной цены Работ за каждый день просрочки. В случае отказа от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 17.3 настоящего Договора, Подрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом датой надлежащего уведомления признается дата получения Субподрядчиком уведомления или истечение 1 (Одного) календарного дня с момента прибытия уведомления в адрес почтового отделения Субподрядчика.

Истец перечислил ответчику в счет оплаты выполненных работ денежные средства в размере 8 000 000 руб., что подтверждается платежными поручениями № 28242 от 13.03.2024 г., № 4289 от 27.03.2024 г., № 120562 от 21.08.2024 г., № 140009 от 22.11.2024 г.

25.12.2023 г. между акционерным обществом "Группа компаний "ЕКС" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Алто-С" /Субподрядчик/ заключен договор подряда № 5АС/П, согласно п.п. 2.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 6.1.4, 12.2, 17.4 которого Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Подрядчика своими и/или привлеченными силами, из собственных материалов (за исключением материалов и оборудования, обеспечение которыми возложено на Подрядчика по настоящему Договору) комплекс работ, определенный в Техническом задании (далее - Работы), а Подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на предусмотренных Договором условиях. Начало работ - «25» декабря 2023 г. Окончание работ - «15» октября 2024 г. Субподрядчик обязуется сдать выполненные работы по Объекту на


основании Акта о приемке выполненных работ, подтверждающего их выполнение, составленного после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ на основании Локальной сметы, с участием представителей Подрядчика и Субподрядчика. За нарушение (начальных, промежуточных, конечных) сроков производства Работ/этапов Работ, предусмотренных п. 5.1 настоящего Договора, а также Приложением № 3 к настоящему Договору, Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) % от Договорной цены Работ за каждый день просрочки. В случае отказа от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 17.3 настоящего Договора, Подрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом датой надлежащего уведомления признается дата получения Субподрядчиком уведомления или истечение 1 (Одного) календарного дня с момента прибытия уведомления в адрес почтового отделения Субподрядчика.

Истец перечислил ответчику в счет оплаты выполненных работ денежные средства в размере 7 000 000 руб., что подтверждается платежными поручениями № 282244 от 13.03.2024 г., № 4291 от 27.03.2024 г., № 21118 от 15.05.2024 г.

25.12.2023 г. между акционерным обществом "Группа компаний "ЕКС" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Алто-С" /Субподрядчик/ заключен договор подряда № 6АС/П, согласно п.п. 2.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 6.1.4, 12.2, 17.4 которого Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Подрядчика своими и/или привлеченными силами, из собственных материалов (за исключением материалов и оборудования, обеспечение которыми возложено на Подрядчика по настоящему Договору) комплекс работ, определенный в Техническом задании (далее - Работы), а Подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на предусмотренных Договором условиях. Выплата аванса осуществляется после согласования Подрядчиком письменного запроса Субподрядчика и получения счета на оплату. Субподрядчик направляет Подрядчику письменный запрос на оплату аванса, который Подрядчик рассматривает в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его получения и направляет в адрес Субподрядчика согласие на выплату аванса или оставляет запрос Субподрядчика без ответа. Отсутствие ответа Подрядчика на вышеуказанный запрос приравнивается к отказу Подрядчика от выплаты соответствующего авансового платежа. Начало работ - «25» декабря 2023 г. Окончание работ - «15» октября 2024 г. Субподрядчик обязуется сдать выполненные работы по Объекту на основании Акта о приемке выполненных работ, подтверждающего их выполнение, составленного после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ на основании Локальной сметы, с участием представителей Подрядчика и Субподрядчика. За нарушение (начальных, промежуточных, конечных) сроков производства Работ/этапов Работ, предусмотренных п. 5.1 настоящего Договора, а также Приложением № 3 к настоящему Договору, Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) % от Договорной цены Работ за каждый день просрочки. В случае отказа от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 17.3 настоящего Договора, Подрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом датой надлежащего уведомления признается дата получения Субподрядчиком уведомления или


истечение 1 (Одного) календарного дня с момента прибытия уведомления в адрес почтового отделения Субподрядчика.

Истец перечислил ответчику в счет оплаты выполненных работ денежные средства в размере 18 000 000 руб., что подтверждается платежными поручениями № 28243 от 13.03.2024 г., № 4290 от 27.03.2024 г., № 59989 от 03.05.2024 г., № 21119 от 15.05.2024 г., № 130990 от 01.11.2024 г., № 140010 от 22.11.2024 г.

Указывая на то, что ответчик работы в полном объеме не выполнил, истец направил в адрес ответчика уведомления от 16.01.2025 г., указав на прекращение договоров, просил вернуть сумму неотработанного аванса.

Указывая на неисполнение ответчиком обязанности по возврату денежных средств, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.

Исходя из положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно п.1, 2 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Согласно ст.715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Из материалов дела следует, что в связи с невыполнением работ заказчик отказался от исполнения договора, направив ответчику уведомления в отношении каждого договора. Факт прекращения договорных отношений ответчиком не оспаривается.

В силу ст. 715 ГК РФ договора между сторонами являются прекращенными.


В соответствии с п. 1 Информационного письма ВАС РФ от 11.01.2000г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» сторона вправе истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Факт перечисления денежных средств ответчику подтвержден материалами дела (платежными поручениями).


Доводы ответчика об отсутствии назначения платежа в 2 платежных поручениях не свидетельствуют об отсутствии получения денежных средств ответчиком. Платежные поручения № 215 от 28.08.2024г. на сумму 10 000 000 руб. с указание назначением платежа, № 223 от 28.08.2024г. на сумму 5 000 000 руб. с указанием назначения платежа представлены истцом в материалы дела на возражения ответчика, факт получения авансов в полном объеме (в сумме, указанной истцом) подтвержден актом сверки расчетов, подписанным сторонами.

По данным истца за ответчиком числится задолженность в сумме 242 484 740 руб.


Доказательств выполнения работ на всю сумму перечисленных денежных средств, возврата денежных средств в полном объеме либо представления иного встречного исполнения, ответчиком суду не представлено.

Ответчик, возражая против удовлетворения требований, указал на выполнение работ, в подтверждение чего представил документы в унифицированной форме N КС-6а «Журнал учета выполненных работ», реестр Актов КС-6.

Оценив представленные ответчиком документы в порядке ст. 71 АПК РФ, суд не принимает их в качестве доказательств выполнения работ ответчиком в каком-либо объеме.

Согласно п. 4.5.1 Договоров Субподрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней после окончания работ (этапа работ) предоставляет Подрядчику электронную версию журнала учета выполненных (Унифицированная форма № КС-ба, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100), в котором ведет накопительный помесячный учет работ по Объекту на основании замеров, выполненных по каждому конструктивному элементу или виду работ.

В соответствии со ст. 4.5.1, 4.5.2 Договоров представитель Подрядчика обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления в электронном виде Журнала учета выполненных работ, обеспечить его согласование или направить мотивированный отказ посредством электронной почты. Субподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента согласования документов согласно п.4.5.2 настоящего Договора предоставляет на бумажном носителе: Исполнительную документацию, оформленную в соответствии с РД11-02-2006 и требованиями к ИД, подтверждающую объемы, указанные в унифицированной форме № КС-6а в 03-х (трех) экземплярах; Акт о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100) (далее-КС-2) составленный на основании Журнала учета выполненных работ (Унифицированная форма № КС-6а), согласовывает со Службой строительного контроля (технического надзора) и подписывает его в 03-х (трех) экземплярах; Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100) (далее-КС-3) за отчетный месяц в 03-х (трех) экземплярах; Счет на оплату выполненных работ на основании отчетной документации; Счет-фактуру.

Согласно п. 4.1 Приложения № 3 к договорам после окончания работ, входящих в объем обязательств Субподрядчика по Договору, Субподрядчик осуществляет сдачу Объекта Подрядчику с оформлением Итогового Акта приемки выполненных работ в порядке, установленном п. 2 настоящего Приложения к Договору.

Доказательств направления истцу электронной версии журнала учета выполненных (Унифицированная форма № КС-ба, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100), в котором ведется накопительный помесячный учет работ по Объекту на основании замеров, выполненных по каждому конструктивному элементу или виду работ, ответчиком не представлено. Документы, представленные ответчиком, не подписаны ни со


стороны истца, ни со стороны ответчика. Иных документов, подтверждающих фактическое выполнение работ на объектах, не представлено.

Определениями суда от 30.09.2025 г., от 16.12.2025 г., от 04.02.2026 г., от 18.02.2026 г., от 19.03.2026 г. суд предлагал ответчику представить документы по выполнению работ, представить доказательства сдачи результата работ по каждому договору, доказательства направления истцу журналов КС-6, иных документов, подтверждающих факт выполнения работ и их объем, изложить фактические обстоятельства выполнения работ, представить документы, подтверждающие фактическое выполнение работ на каждом объекте в подтверждение сведений, представленных в отзыве на иск.

Определения суда ответчик не исполнил, документов, подтверждающих исполнение условий договоров, не представил. Из представленных документов выполнение работ и сдача результатов работ не следует.

Истец пояснил, что работы на объектах не завершены, ответчиком не выполнялись, осуществляются истцом собственными силами.

Доводы ответчика о перечислении аванса субподрядчику не свидетельствуют об отсутствии обязанности возвратить неотработанный аванс истцу, выполнение работ в интересах истца не подтверждают.

Доводы ответчика о наличии затруднений в предоставлении доказательств учтены судом при удовлетворении неоднократных ходатайств ответчика об отложении судебных заседаний. Определением суда от 19.03.2026г. судом разъяснено право истца на заявление ходатайств об истребовании доказательств. Ответчик в заседание не явился, ходатайств не заявил, документов не представил, в связи с чем несет риск последствий совершения либо несовершения процессуальных действий в соответствие со ст. 9 АПК РФ.

Доказательств злоупотребления правом истцом в материалах дела не имеется, ответчиком довод не доказан.

Учитывая, что требования истца основаны на законе, подтверждены материалами дела, доказательств, опровергающих доводы истца, ответчиком не представлено, требования в части неотработанного аванса подлежат удовлетворению в полном объеме, в сумме 242 484 740 руб.

Истцом заявлено требование о взыскании договорной неустойки за просрочку выполнения работ.

Согласно ст.ст. 330, 331 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Факт просрочки исполнения договорного обязательства подтверждается материалами дела.

При наличии просрочки исполнения договорного обязательства требование о взыскании неустойки, является обоснованным, соответствует ст. 330 ГК РФ, п. 12.2 Договоров.

По расчету истца сумма неустойки по договорам подряда: № 1АС/П от 25.12.2023 г. составляет 30 492 000 руб., № 2АС/П от 25.12.2023 г. составляет 58 161 285 руб. 60 коп., № 3АС/П от 25.12.2023 г. составляет 3 720 000 руб., № 4АС/П от 25.12.2023 г. составляет 3


720 000 руб., № 5АС/П от 25.12.2023 г. составляет 3 255 000 руб., № 6АС/П от 25.12.2023 г. составляет 8 370 000 руб.

Расчет неустойки ответчиком не оспорен, контррасчет не представлен.

Ответчик указал на отсутствие вины в неисполнении обязательства, о приостановлении работ в связи с недостаточным финансированием.

Доводы ответчика, представленная ответчиком переписка судом оценены. Из представленных в материалы дела документов не следует объективная невозможность выполнения согласованных работ, оснований для вывода об отсутствии вины подрядчика, о неисполнении встречных обязательств истцом, у суда не имеется.

Ответчиком заявлено ходатайство об уменьшении неустойки в связи с несоразмерностью предъявленной неустойки последствиям неисполнения обязательства.

В силу п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса РФ суд вправе уменьшить размер неустойки, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 71).

Из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в определениях от 22.04.2004 N 154-О и от 21.12.2000 N 263-О, следует, что при применении статьи 333 ГК РФ суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности (неустойкой) и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, в соответствии с требованиями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу п. 73 постановления Пленума № 7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором.

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Кодекса).


Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период. Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму неустойки (пункт 75 Постановления N 7).

Из разъяснений пункта 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 N 17 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Информационное письмо N 17) следует, что критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезвычайно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и другое.

В данном случае, учитывая компенсационный характер неустойки, принцип соразмерности, высокий процент неустойки, установленный сторонами в договоре (182,5% годовых при действующей в период нарушения ключевой ставке 19%-21% годовых), отсутствие доказательств наличия убытков у истца, вызванных нарушением обязательства, суд полагает возможным снизить размер неустойки на основании ст. 333 Гражданского кодекса РФ, до суммы неустойки в размере 21 543 657 руб. 30 коп. Указанный размер неустойки определен судом с применением ставки 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ, в полной мере обеспечивает все возможные потери кредитора от допущенного ответчиком нарушения.

Оснований для дальнейшего уменьшения неустойки у суда не имеется, так как каких-либо исключительных обстоятельств судом не установлено.

В указанном размере пени подлежат взысканию с ответчика.

В остальной части требования суд отказывает.


Истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму неотработанного аванса.

При наличии установленного факта пользовании денежными средства без должного правомочия требование о взыскании процентов соответствует ст. 395 ГК РФ.

По расчету истца сумма процентов, начисленных на сумму неотработанного аванса по договорам подряда: № 1АС/П от 25.12.2023 г. составляет 3 349 183 руб. 56 коп., № 2АС/П от 25.12.2023 г. составляет 6 388 325 руб. 52 коп., № 3АС/П от 25.12.2023 г. составляет 386 630 руб. 14 коп., № 4АС/П от 25.12.2023 г. составляет 386 630 руб. 14 коп., № 5АС/П от 25.12.2023 г. составляет 338 301 руб. 37 коп., № 6АС/П от 25.12.2023 г. составляет 869 917 руб. 81 коп. Расчет произведен по состоянию на 10.04.2025г.

Расчет процентов ответчиком не оспорен, контррасчет не представлен.


Требование признается судом обоснованным. В указанном размере проценты подлежат взысканию с ответчика.

Истцом заявлено требование о взыскании штрафов в размере 750 000 руб.

В соответствии с п. 12.20 Договоров подряда № 1АС/П, № 2АС/П от 25.12.2023 г. за неисполнение в установленный срок предписания Подрядчика по исполнению предусмотренных Договором обязательств Субподрядчик выплачивает штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный факт.


Факт нарушения обязательств по Договорам подтверждается предписаниями № 08КА-009-30 от 25.09.2024 г., № 09КА-009-30 от 26.09.2024 г., № 02КА-0010-30 от 26.09.2024 г., № 04КА-0010-30 от 28.10.2024 г., № 09КА-0010-30 от 07.01.2025 г., № 10КА-0010-30 от 07.01.2025 г., № 11КА-0010-30 от 07.01.2025 г.

По расчету истца сумма штрафов составляет 750 000 руб.


Наличие нарушений, мера ответственности, размер штрафов ответчиком не оспорены, контррасчет не представлен, как и не представлено доказательств исполнения предписаний.

В заявленном размере штрафы подлежат взысканию с ответчика. Оснований для применения ст. 333 ГК РФ к указанному требованию у суда не имеется, доказательств несоразмерности суммы неустойки последствиям неисполнения обязательства ответчиком не представлено.

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы истца по оплате госпошлины подлежат взысканию с ответчика. В неоплаченной части пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Алто-С" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества "Группа компаний "ЕКС" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 242 484 740 руб. задолженность, 21 543 657 руб. 30 коп. пени, 11 718 988 руб. 50 коп. проценты, 750 000 руб. штрафы, 1 175 807 руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

В остальной части иска отказать.


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Алто-С" в доход федерального бюджета 1 112 553 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья И.Ю. Бессонова