Резолютивная часть решения от 15 мая 2024 г. по делу № А79-4838/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-4838/2023
г. Чебоксары
16 мая 2024 года
Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии в составе: судьи Максимовой М.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарями судебного заседания Андреевой Ю.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1,

(Чувашская Республика, Яльчикский район, ОГРНИП <***>), к обществу с ограниченной ответственностью «Строительные технологии»,

(603105, <...>, ОГРН <***>), о взыскании 99 482 руб. 02 коп. неустойки, и по встречному иску

общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии», к индивидуальному предпринимателю ФИО1,

о взыскании 330 000 руб. неосновательного обогащения, при участии:

от истца – ФИО2, доверенность от 26.07.2023 (сроком на один год) (посредством веб-конференции),

руководствуясь статьями 110, 159, 167 – 170 и 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении ходатайства ответчика об отложении судебного разбирательства отказать.

Иск индивидуального предпринимателя ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 99 482 (Девяносто девять тысяч четыреста восемьдесят два) руб. 02 коп. неустойки за период с 17.06.2023 по 30.10.2023.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» в доход федерального бюджета 11 590 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто) руб. государственной пошлины.

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья М.А. Максимова