СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 7 февраля 2020 г. по делу № А81-8863/2019

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого АО (АС Ямало-Ненецкого АО) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

12/2020-4815(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-8863/2019
г. Салехард
07 февраля 2020 года
Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Соколова С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Гидросервис-2000" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к акционерному обществу "Ямалкоммунэнерго" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 2 895 876 рублей 07 копеек,

и по встречному исковому заявлению акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Гидросервис-2000" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 348 600 рублей и обязании выполнить капитальный ремонт скважины в соответствии с условиями договора,

при участии в судебном заседании:

от ООО "Гидросервис-2000" - ФИО2, представитель по доверенности от 19.12.2019;

от АО "Ямалкоммунэнерго" – ФИО3, представитель по доверенности от 05.12.2019, ФИО4, представитель по доверенности от 28.01.2020,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации: 11.07.2011; место нахождения: 629008, Ямало- Ненецкий автономный округ, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Гидросервис-2000" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 11.10.2002; место нахождения: 143090

Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей, д. 17 кв. 18) 2 761 416 рублей 07 копеек задолженности по договору подряда от 11.05.2018 № 01/18 и 35 739 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Всего взыскать – 2 797 155 рублей 07 копеек. В остальной части иска отказать.

2. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Гидросервис-2000" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 11.10.2002; место нахождения: 143090 <...>) в пользу акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации: 11.07.2011; место нахождения: 629008, Ямало- Ненецкий автономный округ, <...>) 234 060 рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от 11.05.2018 № 01/18 и 10 724 рубля расходов по уплате государственной пошлины. Всего взыскать – 244 784 рубля.

В остальной части встречного иска отказать. 3. Произвести зачет взаимных требований.

Окончательно взыскать с акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации: 11.07.2011; место нахождения: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Гидросервис-2000" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 11.10.2002; место нахождения: 143090 <...>) 2 552 371 рубль 07 копеек.

4. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья С.В. Соколов Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департаментаДата 23.04.2019 10:49:01

Кому выдана Соколов Сергей Васильевич