Резолютивная часть решения от 24 марта 2020 г. по делу № А13-766/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

«

Дело № А13-766/2020
город Вологда
24» марта 2020 года


Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Виноградовой Т.Б., рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению казенного учреждения Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» к обществу с ограниченной ответственностью «Вологодская строительно-монтажная компания» о взыскании 41 066 руб. 40 коп.

Суд, исследовав обстоятельства, изложенные в исковом заявлении и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации,

р е ш и л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вологодская строительно-монтажная компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу казенного учреждения Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) 35 199 руб. 77 коп. неустойки за период с 01.09.2019 по 25.10.2019 за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 26.08.2019 № 6-127.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вологодская строительно-монтажная компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1714 руб.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

Судья Т.Б. Виноградова