Резолютивная часть решения от 16 октября 2018 г. по делу № А45-28676/2018

14/2018-197310(1)

Арбитражный Суд Новосибирской области

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А45-28676/2018
17 октября 2018 года
г. Новосибирск


Арбитражный суд Новосибирской области в составе:

судьи Векшенкова Д.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СД Регион» к мэрии города Новосибирска

третье лицо: муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений»

об изменении условий договоров аренды земельных участков,

На основании изложенного, арбитражный суд, руководствуясь статьями 110, 167-170, 173 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить,

дополнить договор аренды земельного участка на территории города Новосибирска № 120139т от 16.12.2014 пунктом 2.5 в следующей редакции: «В случае приостановления реализации проекта по строительству многоквартирного жилого дома по ул. Овражная (в

соответствии с разрешением на строительство № 54-Ru54303000-42-2017 от 25.04.2017) по причине невозможности выполнения на земельном участке с кадастровым номером

54:35:032700:2236 строительно-монтажных и иных работ по строительству жилого дома до ввода в эксплуатацию объекта муниципальной собственности «Водосбросные

канализационные камеры ВСК-4 и ВСК-5 с проходными каналами на участке главного

водосточного коллектора реки Ельцовка-1 на ПК18+00 до ПК19+91, 78» арендная плата не

подлежит начислению и уплате. Названное условие договора распространить на

отношения, сложившиеся до внесения изменений в договор, но не ранее 21.06.2018»,

дополнить договор аренды земельного участка на территории города Новосибирска № 121425т от 01.06.2015 пунктом 2.5 в следующей редакции: «В случае приостановления реализации проекта по строительству многоквартирного жилого дома по ул. Овражная (в соответствии с разрешением на строительство № 54-Ru54303000-42-2017 от 25.04.2017) по причине невозможности выполнения на земельном участке с кадастровым номером

54:35:000000:23109 строительно-монтажных и иных работ по строительству жилого дома до ввода в эксплуатацию объекта муниципальной собственности «Водосбросные

канализационные камеры ВСК-4 и ВСК-5 с проходными каналами на участке главного

водосточного коллектора реки Ельцовка-1 на ПК18+00 до ПК19+91, 78» арендная плата не подлежит начислению и уплате. Названное условие договора распространить на

отношения, сложившиеся до внесения изменений в договор, но не ранее 21.06.2018», взыскать с мэрии города Новосибирска в пользу общества с ограниченной

ответственностью «СД Регион» расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 000 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Д.В. Векшенков