Резолютивная часть решения от 14 июня 2018 г. по делу № А81-1333/2018

12/2018-29222(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-1333/2018
г. Салехард
15 июня 2018 года
Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Соколова С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании посредством систем видеоконференц-связи при содействии Муравленковского городского суда дело по исковому заявлению акционерного общества "Нефтеспецстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к закрытому акционерному обществу "Тюменьгеопроект" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 19 110 687 рублей 10 копеек,

и по встречному иску закрытого акционерного общества "Тюменьгеопроект" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к акционерному обществу "Нефтеспецстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 19 756 802 рублей,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований акционерное общество "Тюменнефтегаз" (ИНН <***>, ОГРН <***>),

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 12.03.2018; от ответчика – ФИО3, директор,

ФИО4, представитель по доверенности № 45 от 25.04.2018; от третьего лица – представитель не явился,

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования первоначального иска удовлетворить частично.

Взыскать с закрытого акционерного общества "Тюменьгеопроект" (ИНН

<***>, ОГРН <***>, дата регистрации 25.08.2005; 625000 Тюменская

обл., <...>) в пользу акционерного общества "Нефтеспецстрой"

(ИНН 7203225242, ОГРН 1087232043062, дата регистрации 28.10.2008; 625014 Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 252, кв. 1) 8 113 739 рублей 36 копеек задолженности по договору субподряда № 01-06/17-НСС-113 от 01.06.2017, 381 662 рубля 39 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 03.11.2017 по 15.06.2018, 13 094 199 рублей 36 копеек задолженности по договору субподряда № 21-12/16-НСС-95 от 21.12.2016 и 633 229 рублей 36 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.11.2017 по 15.06.2018. Всего взыскать – 22 222 830 рублей 47 копеек.

В части иска о взыскании процентов за более ранний срок отказать. 2. Встречное исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества "Нефтеспецстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 28.10.2008; 625014 <...>) в пользу закрытого акционерного общества "Тюменьгеопроект" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 25.08.2005; 625000 <...>) 499 429 рублей 32 копейки неустойки за задержку срока завершения работ по договору субподряда № 0106/17-НСС-113 от 01.06.2017 и 1 711 204 рубля 66 копеек неустойки за задержку срока завершения работ по договору субподряда № 21-12/16-НСС-95 от 21.12.2016.

Всего взыскать – 2 210 633 рубля 98 копеек. В остальной части иска отказать. 3. Произвести зачет взаимных требований.

Окончательно взыскать с закрытого акционерного общества "Тюменьгеопроект" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 25.08.2005; 625000 <...>) в пользу акционерного общества "Нефтеспецстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 28.10.2008; 625014 <...>) 20 012 196 рублей 49 копеек.

Взыскивать с закрытого акционерного общества "Тюменьгеопроект" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 25.08.2005; 625000 <...>) в пользу акционерного общества "Нефтеспецстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 28.10.2008; 625014 <...>) проценты за пользование чужими денежными средствами, исходя из суммы долга в размере 20 012 196 рублей 49 копеек (или ее соответствующей части), начиная с 16.06.2018 по день фактической уплаты долга, с применением ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.

4. Взыскать с закрытого акционерного общества "Тюменьгеопроект" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 25.08.2005; 625000 <...>) в доход федерального бюджета 239 438 рублей государственной пошлины.

5. Взыскать с акционерного общества "Нефтеспецстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 28.10.2008; 625014 <...>) в доход федерального бюджета 14 980 рублей государственной пошлины.

6. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья С.В. Соколов