Резолютивная часть решения от 12 сентября 2022 г. по делу № А27-7189/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru

тел./факс (384-2) 45-10-16 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А27-7189/2022
город Кемерово
12 сентября 2022 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Куликовой Т.Н., при ведении протокола помощником судьи Гутовой И.В.., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Полысаевский завод строительных материалов", г. Полысаево (ОГРН 1164205076485, ИНН 4212039110)

к муниципальному казенному учреждению "Служба заказчика ЖКХ", г.Белово (ОГРН: 1114202002738, ИНН: 4202041536)

о взыскании 1 840 319 руб. 48 коп. неустойки,

Руководствуясь статьями 110, 167, 170, 171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального казенного учреждения "Служба заказчика ЖКХ", г.Белово (ОГРН: 1114202002738, ИНН: 4202041536) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Полысаевский завод строительных материалов", г. Полысаево (ОГРН 1164205076485, ИНН 4212039110) 1 837 983 руб. 10 коп. неустойки.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Полысаевский завод строительных материалов", г. Полысаево (ОГРН 1164205076485, ИНН 4212039110) в доход федерального бюджета 39 руб. 87 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья Т.Н. Куликова