Резолютивная часть решения от 11 августа 2022 г. по делу № А63-14365/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А63-14365/2021
11 августа 2022 года
г. Ставрополь
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Стукалова А.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Попковой С.Ю., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «БЛЕСК», г. Ставрополь, ОГРН 1022603622470,

к обществу с ограниченной ответственностью «Вертикаль», г. Пятигорск, ОГРН 1112651015036, третье лицо: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Невинномысска, г. Невинномысск, ОГРН 106264801287,

о взыскании пени за просрочку в выполнении и сдаче работ по договору субподряда № 34/5 «Благоустройство привокзальной площади» в г. Невинномысске» в размере 2 2 217 653,42 руб., пени за просрочку исполнения субподрядчиком гарантийного обязательства за период просрочки с 31 января 2020 года по 07 сентября 2021 года в размере 14 551 793,23 руб. и далее до момента фактического исполнения обязательства, об обязании ответчика в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить недостатки по договору субподряда № 34/5, на привокзальной площади, по адресу: г. Невинномысск, пер. Станционный, 1, а именно: 1) восстановить работоспособность, путем установки новых светодиодных светильников в количестве 84 штук декоративной подсветки газона, 2) восстановить основание светильников под резиновой плиткой в количестве 20 штук на детской площадке, 3) закрепить шесть светильников, встроенных в основание малой архитектурной формы буквы «У», 4) очистить от коррозии и осуществить покраску металлических элементов урн в количестве 26 штук и скамеек (лавочек) в количестве 12 штук; 5) восстановить работоспособность, путем установки нового одного светильника, встроенного в основание малой архитектурной формы «У», при участии представителя истца - Долженко М.А. по доверенности от 20.07.2021, от ответчика – Бондарь Н.А., директор, представителя ответчика - Коротковой Г.А. по доверенности от 15.10.2021, в отсутствие третьего лица.

Руководствуясь статьями 9, 49, 65, 110, 167, 168, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

ходатайство истца об отложении судебного разбирательства отклонить. Изменения иска принять. Ходатайство ответчика об уменьшении размера неустойки удовлетворить. Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль», г. Пятигорск, ОГРН 1112651015036, в пользу общества с ограниченной ответственностью «БЛЕСК», г. Ставрополь, ОГРН 1022603622470, пени за просрочку выполнения работ в размере 153 447,35 руб., пени за просрочку выполнения гарантийных обязательств в размере 500 000 руб., всего 653 447,35 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 106 847 руб.

В остальной части заявленных исковых требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «БЛЕСК», г. Ставрополь, ОГРН 1022603622470, из федерального бюджета уплаченную государственную пошлину по платежному поручению от 07.09.2021 № 2856 в размере 10 762 руб.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья А.В. Стукалов

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России Дата 26.05.2022 9:58:00

Кому выдана Стукалов Алексей Вячеславович