Резолютивная часть решения от 2 февраля 2021 г. по делу № А63-12448/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А63-12448/2020
г. Ставрополь
02 февраля 2021 года.
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Волошиной Л.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в откры- том судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Буровая строительная компания «Таврида», Республика Крым, г. Симферомоль, ОГРН <***>, ИНН <***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «Гражданстрой М», г. Пятигорск, ОГРН <***>, ИНН <***>, о взыскании 1 932 186 руб. 40 коп. задолженности,

и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Гражданстрой М», г. Пятигорск, ОГРН <***>, ИНН <***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «Буровая строительная компания «Таврида», Республика Крым, г. Симферомопь, ОГРН <***>, ИНН <***>,

о взыскании 1 673 818 руб. 92 коп. неустойки (уточненные требования),

при участии представителя истца ФИО2, по доверенности от 23.06.2020, представителя ответчика ФИО3 по доверенности от 02.04.2020 № 15.

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края

РЕШИЛ:

отказать обществу с ограниченной ответственностью «Буровая строительная компания «Таврида», Республика Крым, г. Симферополь, ОГРН <***>,

ИНН <***>, о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Гражданстрой М» 1 932 186 руб. 40 коп. задолженности.

Встречные уточненные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Гражданстрой М» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Буровая строительная компания «Таврида», Республика Крым, г. Симферополь, ОГРН <***>,

ИНН <***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Гражданстрой

М», г. Пятигорск, ОГРН 1022601614826, ИНН 2632065486, 1 673 818 руб. 92 коп. неустойки за просрочку производства работ за период с 01.04.2019 по 28.10.2019.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Буровая строительная компания «Таврида», Республика Крым, г. Симферополь, ОГРН <***>,

ИНН <***>, в доход федерального бюджета 62 060 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист на взыскание пошлины выдать после вступления решения в законную силу, на взыскание неустойки - после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Л.Н. Волошина