Резолютивная часть решения от 26 декабря 2023 г. по делу № А63-10785/2023Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А63-10785/2023 г. Ставрополь 26 декабря 2023 года Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Каговой А.А., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью научно-проектно-производственной фирмы «Краснодаравтодорсервис», г. Краснодар, ОГРН 1022301424386, ИНН 2309008513, к обществу с ограниченной ответственностью «Блеск», г. Невинномысск, ОГРН 1022603622470, ИНН 2631011054, о взыскании неустойки по договору субподряда от 03.04.2017 за период с 02.02.2022 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 29.06.2023 в размере 1 028 550 руб. 64 коп., расходов по уплате госпошлины в сумме 23 661 руб., Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Исковые требования удовлетворить в полном объеме. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Блеск», г. Невинномысск, ОГРН 1022603622470, ИНН 2631011054, в пользу общества с ограниченной ответственностью научно-проектно-производственной фирмы «Краснодаравтодорсервис», г. Краснодар, ОГРН 1022301424386, ИНН 2309008513, неустойку по договору субподряда от 03.04.2017 за период с 02.02.2022 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 29.06.2023 в размере 1 028 550 руб. 64 коп., в возмещение расходов по уплате госпошлины 23 286 руб. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя. Выдать обществу с ограниченной ответственностью научно-проектно-производственной фирмы «Краснодаравтодорсервис», г. Краснодар, ОГРН 1022301424386, ИНН 2309008513, справку на возврат государственной пошлины 375 руб. Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья М.Н.Кузьмина Суд:АС Ставропольского края (подробнее)Истцы:ООО Научно-проектно-производственная фирма "Краснодаравтодорсервис" (подробнее)Ответчики:ООО "Блеск" (подробнее)Судьи дела:Кузьмина М.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
