Резолютивная часть решения от 29 июля 2021 г. по делу № А65-4144/2021

2138/2021-118208(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул. Ново-Песочная, д. 40, г. Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-4144/2021
г. Казань
29 июля 2021 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Харина Р.С.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи и систем видеоконференцсвязи помощником судьи Королевой Е.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва, Республика Тыва, г. Кызыл (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Федеральному государственному унитарному предприятию "Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний", Кабардино-Балкарская Республика, с. Каменка (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 100 500 руб. суммы штрафа, 85 140, 25 руб. неустойки, третье лицо: Федеральная служба исполнения наказаний,

при участии представителей сторон: от истца – ФИО1, по доверенности от 14.08.2019, ФИО2, по доверенности от 29.07.2021, от ответчика – ФИО3, по доверенности от 11.05.2021, от третьего лица - ФИО1, по доверенности от 17.03.2020, Руководствуясь ст. 49, 110, 112, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва (ОГРН <***>, ИНН <***>) 85 140, 25 руб. неустойки за период с 02.07.2020 по 27.07.2021.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний" (ОГРН 1020700688832, ИНН 0708006803) в доход федерального бюджета 3 012, 75 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу по отельному заявлению взыскателя. Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по истечении десяти дней после вступления судебного акта в законную силу при отсутствии в деле информации о том, что государственная пошлина уплачена ее плательщиком добровольно.

Решение суда может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его вынесения через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья Р.С.Харин

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.04.2021 6:47:53Кому выдана Харин Роман Сергеевич