Резолютивная часть решения от 12 апреля 2023 г. по делу № А41-81005/2022

39_13798120

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-81005/22
12 апреля 2023 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.А. Михайловым,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по первоначальному исковому заявлению ООО "Строительная компания "СтройЭнергоМонтаж" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к ООО "Строймонтаж" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании задолженности по договору от 25.03.2020 № 25-03-01 в размере 7 277 282 рублей 73 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 25.06.2022 по 22.07.2022 в размере 128 199 рублей 80 копеек, продолжив начисление процентов с 23.07.2022 до даты вынесения решения, по встречному исковому заявлению ООО "Строймонтаж" к ООО "Строительная компания "СтройЭнергоМонтаж" о взыскании неустойки (пени) по Договору от 27.04.2021 № КМ-2704 в размере 54 983 405 рублей 00 копеек,

третье лицо: Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Арена" при участии в заседании: согласно протоколу

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить.

Взыскать ООО "Строймонтаж" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу ООО "Строительная компания "СтройЭнергоМонтаж" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) задолженность по договору от 25.03.2020 № 25-03-01 в размере 7 277 282 рублей 73 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 25.06.2022 по 22.07.2022 в размере 128 199 рублей 80 копеек, продолжив начисление процентов с 23.07.2022 до даты фактического исполнения обязательств.

Взыскать с ООО "Строймонтаж" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 60 027 руб. 00 коп.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "Строительная компания "СтройЭнергоМонтаж" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу ООО "Строймонтаж" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку в размере 397 434 руб. 46 коп.

В остальной части требований отказать.

Взыскать с ООО "Строительная компания "СтройЭнергоМонтаж" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 445 руб. 65 коп.

Взыскать с ООО "Строймонтаж" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 198 554 руб. 35 коп.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья Е.А. Морозова