СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 февраля 2018 г. по делу № А41-66094/2017

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

9_6765664

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-66094/2017
г. Москва
13 февраля 2018 года.
Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-66094/2017 по иску Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт по строительству и эксплуатации объектов топливно- энергетического комплекса» в лице конкурсного управляющего ФИО2 (ИНН <***>, ОГРН <***>, 105005, <...>) к Обществу с ограниченной ответственностью «ТерраГазИнжиниринг» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 115054, <...>), с участием в деле третьего лица - Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (ИНН <***>, ОГРН <***>, 143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий <...>) о взыскании 19432361 руб. 40 коп. неустойки по договору № ГД/ТГИ-2014-ЗК от 27.01.2014,

при участии: согласно протоколу,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТерраГазИнжиниринг» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 115054, <...>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт по строительству и эксплуатации объектов топливно- энергетического комплекса» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 105005, <...>) 1000000 (один миллион) руб. 00 коп. неустойки по договору подряда № ГД/ТГИ-2014-ЗК от

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТерраГазИнжиниринг» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 115054, <...>) в доход федерального бюджета 23000 (двадцать три тысячи) руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба.

Судья П.И. Машин