СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 26 июня 2019 г. по делу № А41-27721/2019

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

9_8566595

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-27721/2019
г. Москва
26 июня 2019 года.
Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-27721/2019 по иску Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области (ИНН <***> ОГРН <***>, 236007, <...>) к АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 143401, <...>), с участием в деле третьего лица – Государственного казенного учреждения Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» о взыскании 41203496 руб. 16 коп. неустойки по государственному контракту № 01-Е/2015 от 12.02.2015,

при участии: согласно протоколу,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области (ИНН <***>, ОГРН <***>) 28500000 руб. 00 коп. неустойки по государственному контракту № 01-Е/2015 от 12.02.2015.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 165500 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба.

Судья П.И. Машин