Резолютивная часть решения от 17 октября 2024 г. по делу № А65-16371/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул. Ново-Песочная, д. 40, г. Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-16371/2024
г. Казань
17 октября 2024 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Харина Р.С.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем Рзаевой О.М. до перерыва, помощником судьи Королевой Е.Д. после перерыва,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Бастион", г. Казань (ОГРН 1171690065007, ИНН 1660295930)

к обществу с ограниченной ответственностью "Вентастрой", г. Казань (ОГРН 1171690035043, ИНН 1660292217)

о взыскании 4 516 688, 37 руб. аванса, 2 840 215, 56 руб. договорной неустойки, 21 719 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, с последующим начислением по день фактического исполнения обязательства,

при участии представителей сторон: от истца – Валеева А.В., по доверенности от 15.05.2024, Хабибуллина Ю.И., по доверенности от 27.09.2023 (до перерыва), от ответчика – не явился, извещен,

Руководствуясь ст. 49, 110, 112, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Вентастрой" (ОГРН 1171690035043, ИНН 1660292217) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Бастион" (ОГРН 1171690065007, ИНН 1660295930) 4 516 688, 37 руб. неосновательного обогащения, 2 840 215, 56 руб. договорной неустойки за период с 04.10.2023 по 04.04.2024, 21 719 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 16.05.2024 по 27.05.2024, а также 59 893 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего 7 438 515, 93 руб.

Начислять проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного обогащения 4 516 688, 37 руб., начиная с 28.05.2024 по день фактической оплаты задолженности, исходя из ключевых ставок Банка России, действующих в соответствующие периоды

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу по отдельному заявлению взыскателя.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Бастион" справку на возврат из федерального бюджета 2 436 руб. государственной пошлины.

Решение суда может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его вынесения через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья Р.С.Харин