Резолютивная часть решения от 13 октября 2022 г. по делу № А03-6006/2022

45_1684528



АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-6006/2022
г. Барнаул
13 октября 2022 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Прохорова В.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «АСК ГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Владивосток,

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительство инженерных коммуникаций» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Барнаул,

о взыскании 1 314 533 руб. 52 коп. задолженности по договору подряда № 524/12/20 от 03.12.2020, в том числе 53 532 руб. основного долга и 1 261 001 руб. 52 коп. неустойки,

при участии в судебном заседании: от истца – не явился, извещен надлежащим образом, от ответчика – представитель ФИО2 по доверенности от 10.06.2022.

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

отказ от требования о взыскании основного долга принять, прекратить производство по делу в отношении указанного требования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительство инженерных коммуникаций» в пользу общества с ограниченной ответственностью «АСК ГРУПП» 2 082 руб. 30 коп. неустойки за период с 28.01.2021 по 26.01.2022, а также 2 225 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.


Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «АСК ГРУПП» из федерального бюджета 23 920 руб., государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 79 от 09.12.2021.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья В.Н. Прохоров

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 26.01.2022 21:45:02

Кому выдана Прохоров Василий Николаевич