Резолютивная часть решения от 16 марта 2017 г. по делу № А19-13437/2016

Арбитражный суд Иркутской области (АС Иркутской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



9_2381505

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


г. Иркутск Дело № А19-13437/2016 16.03.2017 г.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи О.В. Епифановой,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Мостоотряд-97» (ОГРН <***>,

ИНН <***>, место нахождения: 664043, <...> берег Каи, 95) к обществу с ограниченной ответственностью «ТАВГАС»

(ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: <...>) о взыскании неустойки 224 248 руб. 40 коп. и 60 000 руб. – судебных расходов,

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:


заявленные требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТАВГАС» в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Мостоотряд-97» неустойку в размере 223884 руб. 68 коп., а также судебные расходы: по уплате государственной пошлины 7472 руб. 65 коп., на оплату услуг представителя 30 000 руб.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Мостоотряд-97» из федерального бюджета государственную пошлину в размере

1 693 руб.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области.

Судья О.В. Епифанова



Суд:

АС Иркутской области (подробнее)

Истцы:

ООО "Мостоотряд-97" (подробнее)

Ответчики:

ООО Управляющая компания "Радиан" (подробнее)

Судьи дела:

Епифанова О.В. (судья) (подробнее)