Резолютивная часть решения от 23 сентября 2022 г. по делу № А03-6796/2022

1000100133_1660847



АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А03-6796/2022
г. Барнаул
23 сентября 2022 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кулика М.А., при ведении протокола секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Хэппи отель сервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 659635, Алтайский край, Алтайский район, поселок Катунь, тер Остров Пихтовый район Моста Поселка Кату, здание санаторий на 48 мест «Корона Алтая») к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 321220200247321, ИНН <***>, с. Малоугренево Бийского района Алтайского края) о взыскании 2054540 руб. 72 коп. задолженности по договорам подряда от 08.05.2021 и № 01-31/10/21 от 31.10.2021, при участии в судебном заседании: от истца – ФИО3 по доверенности от 01.07.2022, от ответчика – не явились, от третьего лица – не явились,

Руководствуясь ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 321220200247321) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Хэппи отель сервис» по договору от 08.05.2021: сумму неотработанного аванса 492698 руб. 16 коп., 150000 руб. неустойки за нарушение сроков окончания работ, 10000 руб. штрафа за уклонение от вывоза строительного мусора, 15967 руб. 26 коп. процентов за пользование коммерческим кредитом, 11808 руб. 13 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 515750 руб. в возмещение ущерба, а также по договору от 31.10.2021: сумму неотработанного аванса 139325 руб. 30 коп., 100000 руб. штрафа и неустойки за нарушение сроков выполнения работ, 2667 руб. 16 коп. процентов за пользование коммерческим кредитом, 2 335 руб. 23 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 33188 руб. 50 коп. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины.


Обратить взыскание на удержанное имущество, путем продажи с публичных торгов, принадлежащее индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 321220200247321) согласно акту от 03.07.2022:

- стойки строительных лесов с дополнительными перемычками -27 шт., - тур-вышка в сборе (5 секций) – 1 шт.

Установить начальную продажную стоимость удержанного имущества в размере 96000 руб., из которых комплексы строительных лесов 27 шт. б/у – 86000 руб., тур вышка в сборе 5 секций 1 шт. б/у – 10 000 руб., исходя из отчета № 880 от 27.07.2022.

В остальной части требований иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 321220200247321) в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия решения.

Судья М.А. Кулик

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 13.01.2022 0:24:13

Кому выдана Кулик Максим Алексеевич